油漆工程施工合同范本

　　施工合同即建筑安裝工程承包合同，是發(fā)包人和承包人為完成商定的建筑安裝工程，明確相互權利、義務關系的合同。以下是小編精心準備的油漆工程施工合同范本，大家可以參考以下內容哦！

　　油漆施工合同【1】

　　委托方（以下簡稱甲方）：

　　施工方（以下簡稱乙方）：

　　甲、乙雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則，就乙方承包甲方的家庭涂料裝飾工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協(xié)議：

　　工程地址：____________________________________ 工程內容：詳見合同附件一。 委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。 工程工期： 1、開工日期： 年 月 日，（以乙方工人開工算起）。

　　2、竣工日期： 年 月 日，（以按規(guī)定的驗收標準驗收合格的日期為準）。

　　五、工程總造價： 萬 仟 百 拾 元。

　　六、甲方的權利和義務：

　　甲方負責自行采購施工材料，其所購材料應符合國家規(guī)定的有關標準，其材料必須在協(xié)會會員店鋪采購，油漆未在協(xié)會會員店鋪購買可視合同無效。 甲方采購后材料經乙方負責保管。由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。 甲方應給施工人員辦理進場施工手續(xù)（出入證等）。提供施工所需的水、電及施工所需的腳手架。施工中如臨時需要使用公共部分，甲方應向鄰居打好招呼。 施工中，甲方需要變更或增加施工項目時，應及時如實通知乙方，雙方應簽訂項目變更表，商議好造價情況。 甲方應配合乙方施工人員的工作。 七、乙方的權利和義務：

　　乙方施工人員須嚴格依照工藝的程序進行施工。 乙方須對甲方購置的其他物品做好保護措施。 按施工程序開展監(jiān)理，及時主動向甲方匯報監(jiān)理情況及施工進度。 乙方須按時完成工程。若因不可抗力因素造成工期延誤，應與甲方商議解決。 八、基層檢查：

　　乙方在工程現場對基層狀況進行檢查時，若發(fā)現可能影響涂飾效果的因素時，要及時提出整改意見，由甲方負責實施。整改后的'基層狀況甲乙雙方應進行書面確認。若因客觀的原因其通過涂飾仍無法改變的，雙方應事先做好記錄并予以確認。

　　九、工程施工及驗收標準：

　　附件二

　　十、付款方式：

　　1、合同一經簽訂，甲方須先支付定金600元。

　　2、乙方人員進場施工五天后，甲方應支付工程總造價的25%,即__________。

　　3、木器漆完工后，甲方應支付工程總造價的50%，即______________。

　　4、內墻乳膠結束后，3個工作日內雙方按照驗收標準驗收。驗收合格后甲方應付清工程余款，即___________。

　　變更工程項目的，甲方應按雙方協(xié)商好的價格一并支付給乙方。 十一、飾后保修承諾：

　　乙方在裝飾施工質量范圍內承擔保修責任，保修期間自工程竣工驗收之日起，為期2年。 保修期間由乙方施工不當造成的涂料施工費用均為乙方負責。 保修內容均采用修復形式。而且只對涂飾質量負責，不承擔其他連帶責任。 在保修期內，乙方應在接到通知后確認是保修范圍內的，5個工作日內派人修復。 保修期內因甲方使用不當、非裝飾外力原因或不可抗拒因素（自然老化、結構層降、溫差收縮、碳化收縮等原因）所產生的結果不屬于保修范圍。若要乙方維修的，則維修的材料和人工費均由甲方負責。 十二、違約責任：

　　合同生效后，擅自撤除合同的一方，應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。 無正當理由，甲方在應付款日期不付款，給乙方催討時仍不付款，乙方有權停止施工，由此所造成的后果由甲方承擔。 甲方未按合同規(guī)定付款，或甲方原因而造成延遲完工，每逾期一天，按本合同工程價款的1‰支付給乙方。 乙方不能按合同工期竣工或施工質量達不到要求，乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰。 十三、爭議解決：雙方友好協(xié)商，協(xié)商無效，可由乙方所在地人民法院公訴裁決。

　　十四、合同效力：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。經雙方簽字，蓋章后生效，補充合同后本合同具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　身份證號碼： 代表：

　　聯系方式： 聯系方式：

　　簽訂日期： 簽訂日期：

　　涂料工程合同書范文【2】

　　本家裝涂料工程承包合同書由下列各方于年月日在市訂立：

　　本合同各方當事人

　　甲方：

　　身份證號碼：

　　住 址：

　　郵 編：

　　聯系電話：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　住 址：

　　郵 編：

　　聯系電話：

　　甲乙雙方本著互惠互利,共同受益的原則,經過友好協(xié)商，根據《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，就家裝涂料工程承包事宜，在互惠互利的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。

　　第一條 承包工程地址:

　　第二條 承包范圍:

　　乙方承包甲方設計圖紙或施工任務中所含的內墻涂料裝飾項目.

　　第三條 承包前準備:

　　1, 甲方于開工前天,須為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內家具,陳設或將室內不易搬動的家具,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則.

　　2, 提供施工期間的水源,電源.

　　第四條 承包方式及承包價格:

　　1, 承包方式: □ 包工不包料,□ 包工包料.

　　2, 承包價格: 按甲乙雙方商定的總價格: 元進行總價承包.

　　第五條 工期和質量:

　　1, 本項目工期為年月日起至年月日止.

　　2, 乙方對工程負年質量承諾.

　　第六條 結算方法和付款方式:

　　1, 進場前請甲方將材料款付給乙方.

　　2, 工程完工經甲方驗收后, 天內付清工程款;如果甲方未能如期結算,視同違約,甲方需按總工程款的?天支付違約金.

　　第七條 陳述和保證

　　甲方向乙方陳述和保證如下：

　　(1)其是具有完全民事行為能力的自然人;

　　(2)其有權進行本合同規(guī)定的交易，并已采取所有必要的公司行為授權簽訂和履行本合同;

　　(3)本合同自簽定之日起對其構成有約束力的.義務。

　　乙方向甲方陳述和保證如下：

　　(1) 其是一家依法設立并有效存續(xù)的有限責任公司;

　　(2) 其有權進行本合同規(guī)定的交易，并已采取所有必要的公司行為授權簽訂和履行本合同;

　　(3)本合同自簽定之日起對其構成有約束力的義務;

　　第八條 違約責任

　　本合同生效后各方應嚴格按合同的約定履行自己的義務，如果本合同任何一方違反本合同及有關法律法規(guī)的規(guī)定導致本合同未獲履行和未獲完全履行，違約方應承擔由此引起的全部責任。

　　第九條 保密

　　一方對因家裝涂料工程承包而獲知的另一方的商業(yè)機密負有保密義務，不得向有關其他第三方泄露，但中國現行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經另一方書面同意的除外。

　　第十條 補充與變更

　　本合同可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充合同，與合同具有相同法律效力。

　　第十一條 不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同，應自不可抗力事件發(fā)生之日起三日內，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發(fā)生之日起三十日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。

　　第十二條 爭議的解決

　　本合同書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

　　本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經協(xié)商未達成書面合同，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十三條 權利的保留

　　任何一方沒有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動，不應被視為對權利的放棄或對追究違約責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利或放棄追究對方的任何責任，不應視為放棄對對方任何其他權利或任何其他責任的追究。所有放棄應書面做出。

　　第十四條 后繼立法

　　除法律本身有明確規(guī)定外，后繼立法(本合同生效后的立法)或法律變更對本合同不應構成影響。各方應根據后繼立法或法律變更，經協(xié)商一致對本合同進行修改或補充，但應采取書面形式。

　　第十五條 合同的解釋

　　本合同各條款的標題僅為方便而設，不影響標題所屬條款的意思。

　　第十六條 生效條件

　　本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。各方應在合同正本上加蓋騎縫章。

　　本合同式份，具有相同法律效力。各方當事人各執(zhí)份，其他用于履行相關法律手續(xù)。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

[油漆工程施工合同范本]相關文章：

1.油漆裝修合同范本

2.油漆涂料工程承包合同范本

3.汽車油漆承包合同范本

4.簡單的工程施工合同范本

5.建設工程施工合同范本2016

6.關于寫建筑工程施工合同范本

7.建設部建筑工程施工合同范本

8.夜景安裝工程施工合同范本

9.建筑工程施工勞務合同范本

10.建筑工程施工合同范本2016

【油漆工程施工合同】相關文章：

如何做好油漆銷售03-26

鋼結構工程施工合同（通用10篇）02-20

設計合同03-23

演出合同03-21

合同解約書格式03-23

職工勞動合同01-01

加盟合同范本03-23

裝修合同（精選12篇）11-08

安裝承攬合同范文02-21

租房合同（精選36篇）09-23