- 相關(guān)推薦
園林景觀工程施工合同范本
園林景觀的基本成分可分為兩大類:一類是軟質(zhì)的東西,如樹木、水體、和風、細雨、陽光、天空;另一類是硬質(zhì)的東西,如鋪地、墻體、欄桿、景觀構(gòu)筑,
園林景觀工程施工合同范本
。軟質(zhì)的東西稱軟質(zhì)景觀,通常是自然的;硬質(zhì)的東西,稱為硬質(zhì)景觀,通常是人造的。園林景觀工程施工合同范本
發(fā)包方: (以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程實際情況,簽訂本合同,以資雙方共同遵守。
第一條工程概況
1.工程名稱: 別墅園林景觀工程。
2.工程地點:潤成科技院內(nèi)
3. 工作內(nèi)容: 別墅周邊約5000 平方米景觀工程設(shè)計及施工,施工內(nèi)容詳見甲方簽審的施工圖及圖紙會審所涉調(diào)整內(nèi)容。
第二條工期
本工程工期為60 天,自甲方出具的開工書面通知書要求開工之日( 現(xiàn)場具備開工條件)開始計算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延誤,工期順延。
(一)如遇下列原因工期順延:
1.未及時簽審施工圖紙和施工組織計劃;
2.設(shè)計變更;
3.甲方未能按期提交施工場地;
4.連續(xù)4 小時遇雨和停水、停電;
5.未按合同規(guī)定時間撥付工程款項;
6.遇不可抗拒因素。
(二)竣工驗收:
1.甲方在收到乙方竣工報告的5 日內(nèi)組織驗收,否則視為默認工程合格并進行竣工結(jié)算;
2. 若未能通過竣工驗收,雙方應(yīng)確定整改方式及時間,再次驗收程序同上。
第三條 工程合同價款及支付方式
1.經(jīng)雙方商定本項目免收設(shè)計費,本工程暫定造價520000元 (預(yù)算詳見“合同附件一”) ;
2.本工程按甲方審定預(yù)算中各項目的綜合單價辦理結(jié)算;
3.結(jié)算工程量以現(xiàn)場實際收方量為準。
4.合同簽訂后5 日內(nèi),甲方支付乙方工程預(yù)付款100000 元整;
5.工程竣工并驗收合格后15 日內(nèi),雙方按合同第三條第2、第3 款辦理結(jié)算,結(jié)算后一個月內(nèi)甲方向乙方付至結(jié)算總額的95%,余結(jié)算總額的5%作為保修金,保修期滿后甲方付清余款。
第四條 關(guān)于設(shè)計調(diào)整(更改)
本工程涉及設(shè)計調(diào)整(更改)工程項目,待調(diào)整資料完善并經(jīng)甲方簽審后,工程量及造價按本合同第三條進行增減。
第五條保修期
1. 保修期:從乙方遞交竣工報告后的第七日起算,保修責任按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,
資料共享平臺
《園林景觀工程施工合同范本》(http://www.lotusphilosophies.com)。其中植物;钇谝荒辏こ滩糠直P奁跒橐荒。2.成活率:植物管護移交時按行規(guī)達到95%的成活率。
第六條 雙方的責任
(一)甲方責任:
1.保證施工場地具備開工條件,保證施工所需用水、用電;
2. 合同簽定后三日內(nèi)審定乙方的施工組織計劃及施工圖,并以書面形式通知乙方;
3.負責協(xié)助辦理施工的各項進場手續(xù)。
4.負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場各施工單位間的關(guān)系;
5.若施工變更應(yīng)以書面形式通知乙方;
6.按合同規(guī)定時間按時付款。
(二)乙方責任:
1.按甲方簽審的施工圖和確定的變更通知內(nèi)容,結(jié)合有關(guān)規(guī)范組織施工;
2.接受甲方指派監(jiān)理公司的監(jiān)理及甲方現(xiàn)場代表的管理;
3.文明施工,安全生產(chǎn),確保工程質(zhì)量,按期完工;
4.負責施工中的成品保護;
第七條 甲、乙雙方現(xiàn)場代表及責任
1.甲方現(xiàn)場代表:甲方代表作為現(xiàn)場簽證代表;
2.乙方現(xiàn)場代表:乙方代表作為接受甲方書面通知的代表
第八條 材料的認定及采購
1. 乙方應(yīng)按設(shè)計要求對材料自行采購,涉及裝飾及燈具材料需經(jīng)甲方認定后方可采購。
2 .設(shè)計材料變更須經(jīng)甲方認定并以書面形式通知乙方后,乙方方可購買。
第九條違約責任
(一)甲方違約責任:
1.甲方未履行合同規(guī)定的義務(wù),除順延竣工期外,還應(yīng)賠償乙方因此發(fā)生的實際損失;
2.甲方對工程中途停建、緩建或由于設(shè)計變更造成的停工,應(yīng)采取措施補救或減少損失,同時賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工的機械設(shè)備調(diào)運等實際損失;
3.甲方超過合同規(guī)定期限驗收或未按合同規(guī)定付款,每超一日,按合同總額的5‰向乙方支付逾期違約金。
(二)乙方違約責任:
乙方未按合同規(guī)定完成工程,且無故拖延時間影響工程進度,每延一日,按合同總額的5‰向甲方支付違約金。
第十條 爭議解決方式
在合同履行中,雙方因履行合同發(fā)生爭議, 應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商無果,雙方約定向施工所在地人民法院起訴。
第十一條本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第十二條未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
第十三條本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,均具同等法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表人: 代表人:
本合同簽訂日期 年 月 日
【園林景觀工程施工合同】相關(guān)文章:
防水工程施工合同范本05-25
土石方工程施工合同范本05-25
綠化工程施工合同范本標準的10-13
建筑工程施工協(xié)議書10-01
公路工程施工工作總結(jié)08-13
裝修工程施工安全責任書06-01
裝修工程施工安全責任書范本07-29
裝修工程施工安全責任書范本08-10
工程施工單位進場施工安全責任保證書07-18