來(lái)件加工裝配合同樣本

時(shí)間：2021-08-02 09:23:25 合同范本我要投稿

加工合同推薦度：
委托加工合同推薦度：
加工承攬合同推薦度：
家具加工合同推薦度：
服裝生產(chǎn)加工合同推薦度：
相關(guān)推薦

來(lái)件加工裝配合同樣本

　　隨著人們法律意識(shí)的加強(qiáng)，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來(lái)越多，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的方式。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？以下是小編精心整理的來(lái)件加工裝配合同樣本，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

來(lái)件加工裝配合同樣本

來(lái)件加工裝配合同樣本1

　　甲方：

　　地址：________________電話____________

　　法定代表人：________________職務(wù)：____________國(guó)籍：____________

　　乙方：

　　地址：________________電話：____________

　　法定代表人：________________職務(wù)：____________國(guó)籍：____________

　　茲經(jīng)雙方同意，甲方委托乙方在________________加工________________________________ ，其條款如下：

　　1.來(lái)料加工和來(lái)件裝配的商品和數(shù)量：

　　(1)商品名稱;

　　(2)數(shù)量………共計(jì)____________臺(tái)。

　　2.一切所需用的零件和原料由甲方提供，或由乙方在____ 或____ 購(gòu)買(mǎi)，清單附于本合同內(nèi)。

　　3.每種型號(hào)的加工費(fèi)如下

　　(1)____________________________ (大寫(xiě)：____________美元);

　　(2)____________________________ (大寫(xiě)：____________美元);

　　(3)____________________________ (大寫(xiě)：____________美元)。

　　4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運(yùn)至____________，若有(某地)短少或破損，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)補(bǔ)充供應(yīng)。

　　5.甲方應(yīng)于成品交運(yùn)前1個(gè)月，開(kāi)立信用證(或電匯全部加工費(fèi))用于由乙方在____________或____________購(gòu)買(mǎi)零配件、消耗品及原料費(fèi)用。

　　6.乙方應(yīng)在雙方同意的時(shí)間內(nèi)完成____________型標(biāo)準(zhǔn)____________的加工和交運(yùn)，不得延遲，凡發(fā)生無(wú)法控制的和不可預(yù)見(jiàn)的情況例外。

　　7.零件及原料的損耗率：加工時(shí)零件及原料損耗率為_(kāi)___________%，其損耗部分由甲方免費(fèi)供應(yīng)，如損耗率超過(guò)____________%，應(yīng)由乙方補(bǔ)充加工所需之零件和原料。

　　8.若甲方誤運(yùn)原料及零件，或錯(cuò)將原料及零件超運(yùn)，乙方應(yīng)將超運(yùn)部份退回，其費(fèi)用由甲方承擔(dān)，若遇有短缺，應(yīng)由甲方補(bǔ)充。

　　9.甲方提供加工____________標(biāo)準(zhǔn)____________零件和原料，乙方應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的設(shè)計(jì)加工，不得變更。

　　10.技術(shù)服務(wù)：

　　甲方同意乙方隨時(shí)提出派遣技術(shù)人員到____________的要求，協(xié)助培訓(xùn)乙方的技術(shù)人員，并允許所派的技術(shù)人員留在乙方檢驗(yàn)成品。為此，乙方同意支付每人月薪____________美元，其他一切費(fèi)用(包括來(lái)回旅費(fèi))概由甲方負(fù)責(zé)。

　　11.與本合同有關(guān)的一切進(jìn)出口手續(xù)，應(yīng)由乙方予以辦理。

　　12.加工后的標(biāo)準(zhǔn)____________乙方應(yīng)運(yùn)交給甲方隨時(shí)指定的國(guó)外買(mǎi)主。

　　13.其他條件：

　　·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進(jìn)料加工合同

　　(1)標(biāo)準(zhǔn)____________的商標(biāo)由甲方提供，若出現(xiàn)法律糾紛，甲方應(yīng)負(fù)完全責(zé)任;

　　(2) 若必要時(shí)乙方在____ 或____ 購(gòu)買(mǎi)加工標(biāo)準(zhǔn)____ 的零件及原料，其品質(zhì)必須符合標(biāo)準(zhǔn)并事先需經(jīng)甲方核準(zhǔn);

　　(3) 為促進(jìn)出口業(yè)務(wù)，乙方應(yīng)儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)____ 樣品，隨時(shí)可寄往甲方所指定的國(guó)外買(mǎi)主，所需的零件和原料，由甲方所運(yùn)來(lái)的零件及原料中報(bào)銷(xiāo)。

　　14.本合同一式二份，甲方與乙方在簽字后各執(zhí)一份。

　　甲方：____________________ 乙方：____________________

　　代表：____________________ 代表：____________________

　　____年____月____日 ____年____月____日

來(lái)件加工裝配合同樣本2

　　合同編號(hào)：

　　簽訂地點(diǎn)：

　　甲方：乙方：

　　甲乙雙方本著自愿、平等、互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方向乙方提供原料用于加工成品出口事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條、加工產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量及價(jià)款：

　　合同總價(jià)款大寫(xiě))：_______________________ 第二條、原材料、技術(shù)、圖紙及治具：

　　1、甲方于______年_____月______日在_______________地點(diǎn))

　　向乙方交付原材料或散件)，并按百分之_________的備損率提供原材料或散件)給乙方，多提供部分不計(jì)加工或裝配)數(shù)量。如甲方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供全部原材料或散件)，致使乙方停工待料造成損失，甲方在接到乙方提出的通知后，應(yīng)予賠償。 2、甲方向乙方提供加工該產(chǎn)品的技術(shù)、圖紙及必要治具，并承擔(dān)相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)責(zé)任。如果需乙方提供治具，則甲方應(yīng)當(dāng)支付相應(yīng)的費(fèi)用。

　　第三條、加工生產(chǎn)、包裝、運(yùn)輸及通關(guān)：來(lái)料加工合同1、乙方應(yīng)依據(jù)本合同約定，在______________地點(diǎn)進(jìn)行加工生產(chǎn)，并保證如期、保質(zhì)、保量完成。

　　2、包裝物料，包括但不限于外包裝箱、內(nèi)包裝箱、塑料袋、打包帶、封箱膠帶、添加劑，由乙方提供，甲方承擔(dān)費(fèi)用。

　　3、乙方依據(jù)本合同的規(guī)定，代甲方辦理托運(yùn)及通關(guān)手續(xù)，并由甲方支付相應(yīng)的費(fèi)用。

　　第四條、產(chǎn)品交付及質(zhì)量檢驗(yàn)： 1、產(chǎn)品交付 1)原材料出成率：

　　原材料交接時(shí)，甲乙雙方共同對(duì)原材料做成品出成率試驗(yàn)，并由雙方進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。

　　2)交付時(shí)間及地點(diǎn)：

　　乙方應(yīng)于_______年______月______日在___________地點(diǎn))向甲方交付成品。 3)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　乙方加工產(chǎn)品的質(zhì)量須達(dá)到__________________________標(biāo)準(zhǔn)。 2、質(zhì)量檢驗(yàn)

　　1)原料交接時(shí)，乙方應(yīng)按照本合同的規(guī)定對(duì)原料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的原料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量與本合同規(guī)定不符，乙方應(yīng)于交接3日內(nèi)向甲方提出，否則視為甲方提供的原料符合本合同的規(guī)定。

　　2)在乙方加工期間，甲方有權(quán)對(duì)乙方的生產(chǎn)情況和已生產(chǎn)產(chǎn)品隨時(shí)抽檢。但甲方的抽檢不應(yīng)影響乙方工作。

　　第五條、加工費(fèi)：

　　乙方為甲方進(jìn)行加工的加工費(fèi)為：甲方應(yīng)在_________運(yùn)輸及通關(guān)之前______日內(nèi)，一次性支付給乙方，甲方逾期支付，應(yīng)按銀行貸款利率向乙方加付延期利息，并且乙方有權(quán)以此為由停止交付加工產(chǎn)品。

　　第六條、保證條款：

　　1、甲方保證按照本合同的規(guī)定向乙方交付原料，提供技術(shù)、圖紙及治具等，并支付加工費(fèi)。

　　2、乙方保證其具有按照本合同規(guī)定進(jìn)行加工生產(chǎn)的條件和能力，并保證按照本合同規(guī)定進(jìn)行加工生產(chǎn)，并按時(shí)交付產(chǎn)品。

　　第七條、違約責(zé)任

　　1、如果甲方未能按本合同規(guī)定向乙方提供原料，致使乙方停工待料，甲方應(yīng)賠償乙方由此產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失。

　　2、如果乙方向甲方交付的成品不符合本合同的規(guī)定，或者如果乙方未在本合同規(guī)定的時(shí)間向甲方交付全部成品，乙方應(yīng)承擔(dān)方因此遭受的經(jīng)濟(jì)損失。

　　第八條、不可抗力：

　　1、本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)，不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為或法律規(guī)定等。

　　2、如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行或不能按約定的條件履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書(shū)面告知另一方，并應(yīng)在7日內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行、部分不能履行或者需要延期履行的.書(shū)面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同、部分免除履行合同的責(zé)任或暫時(shí)延遲合同的履行。

　　3、聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　4、當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。第九條、通知義務(wù)：

　　根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用書(shū)信、傳真、當(dāng)面送交后簽收或電子郵件方式傳遞。

　　第十條、保密條款：

　　甲乙雙方應(yīng)保守在結(jié)締和履行合同過(guò)程中獲知對(duì)方內(nèi)部的重要保密信息，除必要披露之外，不得以任何方式向第三方披露和不正當(dāng)使用，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

　　第十一條、爭(zhēng)議解決：

　　本合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)先行友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方有權(quán)向合同履行地人民法院起訴。

　　第十二條、補(bǔ)充條款：

　　本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方共同協(xié)商達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議中如有與本協(xié)議實(shí)質(zhì)性條款不同的內(nèi)容，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

　　第十三條、合同效力：

　　1、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　2、本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。以下無(wú)正文!)

　　甲方：公章) 乙方：公章) 委托代理人：地址：電話：開(kāi)戶銀行：賬號(hào)：日期：

　　委托代理人：地址：電話：開(kāi)戶銀行：賬號(hào)：日期：

來(lái)件加工裝配合同樣本3

　　合同編號(hào)：_________

　　承攬人：_________

　　法定住址：_________

　　法定代表人：_________

　　職務(wù)：_________

　　委托代理人：_________

　　身份證號(hào)碼：_________

　　通訊地址：_________

　　郵政編碼：_________

　　聯(lián)系人：_________

　　電話：_________

　　傳真：_________

　　帳號(hào)：_________

　　電子信箱：_________

　　定作人：_________

　　法定住址：_________

　　法定代表人：_________

　　職務(wù)：_________

　　委托代理人：_________

　　身份證號(hào)碼：_________

　　通訊地址：_________

　　郵政編碼：_________

　　聯(lián)系人：_________

　　電話：_________

　　傳真：_________

　　帳號(hào)：_________

　　電子信箱：_________

　　在裝配_________項(xiàng)目中，雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條裝配項(xiàng)目

　　定作人向承攬人提供裝配_________(產(chǎn)品)_________套(或件)所需的散件;承攬人對(duì)定作人提供的散件進(jìn)行裝配，裝配后將成品交付定作人。

　　第二條加工成品規(guī)格

　　根據(jù)定作人提供的設(shè)計(jì)原型，圖紙與產(chǎn)品樣品，雙方共同制定規(guī)范，以滿足生產(chǎn)的需要，這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標(biāo)準(zhǔn)。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定，任何變動(dòng)只有依雙方書(shū)面協(xié)議修改。

　　第三條加工費(fèi)

　　每種型號(hào)的加工費(fèi)如下：

　　_________(大寫(xiě)：_________美元);

　　_________(大寫(xiě)：_________美元)。

　　第四條來(lái)件的交付

　　定作人每月必須分_________次(即每月的_________日、_________日以前)把加工生產(chǎn)所需要的零配件、元器件、包裝物料等運(yùn)到生產(chǎn)場(chǎng)地，并辦理交接手續(xù)。

　　第五條原材料的驗(yàn)收

　　承攬人對(duì)定作人送來(lái)的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收和保管。經(jīng)驗(yàn)收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料，或數(shù)量不足時(shí)，承攬人應(yīng)及時(shí)通知定作人更換或補(bǔ)足。

　　第六條原材料損耗

　　加工時(shí)零件及原料損耗率為_(kāi)________%，其損耗率由承攬人免費(fèi)供應(yīng)，如損耗率超過(guò)_________%，應(yīng)由定作人補(bǔ)充加工所需之零件和原料。

　　第七條技術(shù)資料和技術(shù)服務(wù)

　　1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙，說(shuō)明書(shū)及成品測(cè)試、檢查標(biāo)準(zhǔn)等。

　　2、定作人同意對(duì)承攬人在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當(dāng)解答。

　　3、在合同有效期內(nèi)，根據(jù)承攬人請(qǐng)求，定作人同意派遣其工程技術(shù)人員到承攬人工廠進(jìn)行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。定作人派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費(fèi)用和生活費(fèi)用將由承攬人承擔(dān)。

　　4、在合同有效期內(nèi)，根據(jù)定作人請(qǐng)求，承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓(xùn)。但定作人每次派遣人數(shù)不得超過(guò)_________人，停留時(shí)間不得超過(guò)_________天。定作人派遣人員的所有旅行費(fèi)用和生活費(fèi)用將由定作人自行承擔(dān)。

　　第八條承攬人責(zé)任

　　1、提供裝配生產(chǎn)廠房_________平方米。

　　2、招聘工人_________名。

　　3、提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備，費(fèi)用由承攬人支付。

　　4、按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時(shí)向定作人交付成品。

　　5、協(xié)助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報(bào)手續(xù)。

　　6、協(xié)助定作人辦理加工所需原材料的進(jìn)口和加工成品的出口手續(xù)。

　　7、定作人要求承攬人協(xié)助辦理的其他事宜。

　　第九條定作人責(zé)任

　　1、提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設(shè)備材料，其價(jià)格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認(rèn)可，所需費(fèi)用由承攬人墊付，承攬人則從定作人支付的工繳費(fèi)內(nèi)逐月償還其墊支的本息，償還期為_(kāi)________年。

　　2、為使加工生產(chǎn)正�；�，由定作人提供生產(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測(cè)試儀器、檢驗(yàn)工具等。這部分器材，所有權(quán)仍屬定作人所有，只在合同期限內(nèi)由承攬人保管使用，損壞和丟失由承攬人負(fù)責(zé)修理或賠償，但正常維修由定作人負(fù)責(zé)。合同期滿后，由定作人自行處理。

　　3、按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時(shí)間要求，提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。

　　4、工人如因工作不力(含工廠管理人員)，經(jīng)教育無(wú)效者，定作人有權(quán)向承攬人提出調(diào)換，但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。

　　5、承攬人要求定作人協(xié)助辦理的其他事宜。

　　第十條結(jié)算方式

　　結(jié)匯應(yīng)以定作人已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù)，采取d/p即期結(jié)匯或_________方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次，每月總結(jié)一次。

　　定作人逾期支付工繳費(fèi)，應(yīng)按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息，如連續(xù)_________天不支付，承攬人有權(quán)停止交付產(chǎn)品。

　　第十一條包裝與標(biāo)記

　　產(chǎn)品要嚴(yán)格按照定作人的指示和出口貨物商品常規(guī)進(jìn)行合適包裝。包裝要嚴(yán)格按定作人指示注明標(biāo)記。定作人應(yīng)至少在貨物完工交運(yùn)前_________天給承攬人標(biāo)記指示。在cfr和cif條件下，承攬人應(yīng)在裝船期前_________天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認(rèn)時(shí)，裝運(yùn)不得進(jìn)行。定作人應(yīng)在_________工作日內(nèi)予以確認(rèn)，否則即認(rèn)為船只得到認(rèn)可。

　　第十二條加工產(chǎn)品的交付

　　承攬人每月分_________次(即每月的_________日、_________日和_________日)在承攬人廠區(qū)或倉(cāng)庫(kù)向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù)：

　　雙方必須派專人參加。

　　交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過(guò)雙方檢驗(yàn)合格的成品或半成品。

　　雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。

　　第十三條產(chǎn)品質(zhì)量

　　1、產(chǎn)品質(zhì)量，以定作人提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行，以工藝比較復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品，定作人必須派出常駐技術(shù)人員，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行具體的檢查指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。

　　3、產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加。

　　4、技術(shù)要求較高，人工無(wú)法檢查的產(chǎn)品，應(yīng)以機(jī)械測(cè)試檢查為準(zhǔn)。

　　5、不合格的產(chǎn)品，若純屬承攬人加工質(zhì)量問(wèn)題，承攬人負(fù)責(zé)免責(zé)返修;若是原材料本身質(zhì)量問(wèn)題，或是技術(shù)設(shè)計(jì)等原因造成，則定作人應(yīng)負(fù)擔(dān)返修費(fèi)用。

　　第十四條勞動(dòng)保護(hù)

　　承攬人工廠應(yīng)做好勞動(dòng)保護(hù)及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設(shè)施，廠房保持通風(fēng)光亮，內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔，對(duì)有污染性項(xiàng)目，須經(jīng)市環(huán)保部門(mén)批準(zhǔn)，方能立項(xiàng)經(jīng)營(yíng)。

　　第十五條運(yùn)輸與保險(xiǎn)

　　1、定作人提供的機(jī)械、通風(fēng)、照明設(shè)備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工后的成品運(yùn)輸費(fèi)用，均由定作人負(fù)責(zé)。

　　2、原輔材料、包裝物料的運(yùn)進(jìn)，成品運(yùn)出及加工期間存放的機(jī)械設(shè)備、原料和包裝物料及操作機(jī)械的工人，均由定作人向_________保險(xiǎn)公司投保。

　　第十六條稅收

　　雙方均應(yīng)遵守中國(guó)的有關(guān)稅法規(guī)定，按時(shí)繳納各自應(yīng)該繳納的稅款。

　　第十七條手續(xù)辦理

　　與本合同有關(guān)的一切進(jìn)出口手續(xù)，應(yīng)由承攬人予以辦理。

　　第十八條擔(dān)保

　　為了保證雙方履行合同和及時(shí)按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失，雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。

　　第十九條違約罰款和損失賠償

　　1、定作人應(yīng)按本合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和時(shí)間要求進(jìn)料，并及時(shí)結(jié)匯，如因定作人的原因造成停產(chǎn)或其他經(jīng)濟(jì)損失，定作人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償;

　　2、承攬人應(yīng)按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時(shí)間要求向定作人交貨，如違背合同的規(guī)定造成定作人的經(jīng)濟(jì)損失，承攬人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

　　第二十條聲明及保證

　　承攬人：

　　1、承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。

　　3、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

　　定作人：

　　1、定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2、定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。

　　3、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4、定作人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

　　第二十一條保密

　　雙方保證對(duì)在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過(guò)程中所獲悉的屬于對(duì)方的且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計(jì)劃、運(yùn)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)________年。

　　第二十二條通知

　　1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________(書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

　　2、各方通訊地址如下：_________。

　　3、一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

　　第二十三條合同的變更

　　本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書(shū)面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書(shū)面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件，任何一方無(wú)權(quán)變更本合同，否則，由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。

　　第二十四條合同的轉(zhuǎn)讓

　　除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書(shū)面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書(shū)面明確同意，均屬無(wú)效。

　　第二十五條爭(zhēng)議的處理

　　1、本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

　　2、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十六條不可抗力

　　1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

　　2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3、不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

　　4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無(wú)法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無(wú)法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震，以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

　　第二十七條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十八條補(bǔ)充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十九條合同的效力

　　1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　2、有效期為_(kāi)________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　3、本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

　　第三十條續(xù)訂

　　本合同有效期限屆滿之前，如一方認(rèn)為需要續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M(jìn)行協(xié)商。

　　承攬人(蓋章)：_________ 定作人(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________