潤滑油購銷合同

時間：2021-10-22 10:34:29 合同范本我要投稿

購銷合同推薦度：
潤滑油合同補(bǔ)充協(xié)議書推薦度：
裝修購銷合同推薦度：
服裝購銷合同推薦度：
肉類購銷合同推薦度：
相關(guān)推薦

潤滑油購銷合同范本

需方(甲方)：----------------------------- 合同編號：

簽訂時間：年月日

供方(乙方)：xxxxxxx有限公司

根據(jù)《合同法》及相關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，簽訂如下合同，并供雙方共同遵守：

一、產(chǎn)品名稱、單價、數(shù)量、金額：

物資名稱

規(guī)格

單價

數(shù)量(桶)

總額

總計(jì)

備注

福滿星牌25#變壓器油

170kg/桶

2750

票未開

以上為最終價，含17%稅、含運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)等因本采購而發(fā)生所有費(fèi)用。

二、乙方送貨至以下地：從蕪湖市物流到池州市，甲方到池州物流處提貨 __，如有變更，以甲方的書面通知為準(zhǔn)。

三、質(zhì)量保證：因出現(xiàn)質(zhì)量問題給甲方造成的損失;全額由乙方承擔(dān)。

四、結(jié)算方式：合同生效后，【甲方通過網(wǎng)上支付寶支付貨款全額;乙方收到貨款2日內(nèi)發(fā)貨】注：(因乙方17%增值稅發(fā)票在輔導(dǎo)期中;給甲方的17%增值稅發(fā)票下月初寄給甲方)。

五、乙方保證：對雙方合作過程中知悉的甲方信息，承擔(dān)保密義務(wù)。

六、如因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，一方對另一方不承擔(dān)責(zé)任。

七、違約責(zé)任：因出現(xiàn)質(zhì)量問題給甲方造成的損失;全額由乙方承擔(dān)。

八、糾紛解決：由合同簽訂地(當(dāng)?shù)?法院訴訟解決，獲勝方有權(quán)要求對方支付為解決糾紛所支出的合理費(fèi)用。

九、未決事宜由雙方協(xié)商確定�！秷髢r單》等附件與本合同不一致之處，以本合同為準(zhǔn)。

十、本合同經(jīng)雙方蓋章后生效，于本合同約定內(nèi)容全部履行完畢時止。一式兩份，雙方各執(zhí)一份，各份具有同等法律效力，傳真件有效。

需方名稱：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

帳號：

郵政編碼：

供方名稱：xxxx有限公司

地址：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

帳號：

郵政編碼：

-----------------www.lotusphilosophies.com--華麗麗的分割線------------------

塑料制品購銷合同范本

承攬方：

委托方：

合同雙方為明確各自權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及其有關(guān)規(guī)定，特訂立本合同。

一、承攬標(biāo)準(zhǔn)

品名材料

規(guī)格(mm) 計(jì)量單位單價(含稅) 金額(元) 備注

見附件

合計(jì)(大寫)：具體金額于實(shí)際出貨為準(zhǔn)

二、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：以客戶提供稿件的確認(rèn)件為準(zhǔn)!按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

三、版費(fèi)承擔(dān)責(zé)任及起訂量：

所有包裝由運(yùn)城制版公司大版制作，版費(fèi)由委托方預(yù)付 14.9 萬元，每單款包裝累計(jì)達(dá)到貨值 15 萬元，承攬方全額退還版費(fèi)。改版費(fèi)用由委托方承擔(dān)。起訂量見附件。

四、貨款結(jié)算方式及時間：

每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發(fā)票，委托方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準(zhǔn)。

五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：按相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)或雙方書面約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。

六、運(yùn)輸方式及交貨時間：承攬方負(fù)責(zé)送貨到委托方，運(yùn)費(fèi)承攬方負(fù)責(zé)。新版的交貨時間：稿件客戶確認(rèn)后 20 天交貨，返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。

七、加工承攬地：承攬方所在地。

八、合同生效后，承攬方需向委托方交納質(zhì)保金2萬元，質(zhì)保金在結(jié)款時扣除。

九、合同生效后，委托方中途提出變更承攬標(biāo)的，如未給承攬方造成損失之前，委托方可以要求更改訂單，承攬方以更改后的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費(fèi)，版費(fèi)，材料費(fèi)及工時費(fèi)均由委托方承擔(dān)，委托方不得拒付相關(guān)費(fèi)用。

十、交貨期的約定：交貨期在產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求基礎(chǔ)上雙方協(xié)商確定，時間從委托方定稿并下訂單開始計(jì)算，由于定稿或訂單延誤，則交貨期順延。

十一、驗(yàn)收時間：自承攬方交付產(chǎn)品之日起，委托方應(yīng)按合同約定對產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，若產(chǎn)品的數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定，委托方應(yīng)在收到產(chǎn)品之日起15日內(nèi)向承攬方提出書面異議，并不得動用產(chǎn)品，否則視為產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量符合約定。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，使用期內(nèi)發(fā)生問題，除委托方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)退換，如有其它問題雙方協(xié)商解決。

十二、知識產(chǎn)權(quán)：委托方定作的產(chǎn)品如涉及到注冊商標(biāo)或外觀設(shè)計(jì)專利，著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)，委托方應(yīng)向承攬方提供所有權(quán)或使用許可證。委托方還應(yīng)向承攬方提供委托書，營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)，條碼證，QS證等。委托方對提供的所有材料的真實(shí)性，合法性負(fù)責(zé)，如委托方未提供或提供的資料不實(shí)而引起侵權(quán)等糾紛，由委托方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任

十三、承攬方需提供給委托方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)，QS證，印刷執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)，第三方檢測報告。

十四、除外責(zé)任：因不可抗力，停電，主設(shè)備故障等意外造成產(chǎn)品交付延遲或不能交付，不應(yīng)視為承攬方違約，但承攬方應(yīng)在上述事故發(fā)生后的12小時內(nèi)書面通知委托方，并且承攬方仍有義務(wù)采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)一周以上，委托方方有權(quán)取消本合同。

十五、違約責(zé)任：

1.承攬方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，委托方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，委托方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，委托方仍然需要的.，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委托方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔(dān)本合同總金額的0.2%的違約金(交付約定數(shù)量的合格產(chǎn)品視為交貨);未經(jīng)委托方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

5.不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付本合同總金額20%的違約金。

如因承攬方工作進(jìn)度達(dá)或產(chǎn)品品質(zhì)不到合同約定，使委托方錯過了產(chǎn)品上市的最佳時機(jī)，從而使委托方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實(shí)際情況另外承擔(dān)委托方直接及間接的經(jīng)濟(jì)損失。

十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認(rèn)的定作業(yè)務(wù)，雙方均收受本合同的約束。

十七、未盡事宜，均按《中華人民共和國合同法》有關(guān)條例的規(guī)定執(zhí)行。

十八、合同履行過程中發(fā)生任何糾紛雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成交由委托方所在地有管轄權(quán)的法院訴訟解決。

十九、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預(yù)付款的，自預(yù)付款交付之日起生效。

本合同有效期自年月日至年月日止

承攬方委托方

單位名稱