欧美另类日韩中文色综合,天堂va亚洲va欧美va国产,www.av在线播放,大香视频伊人精品75,奇米777888,欧美日本道免费二区三区,中文字幕亚洲综久久2021

建筑工程施工合同

時(shí)間:2023-07-23 17:00:45 建筑工程施工合同 我要投稿

[精華]建筑工程施工合同15篇

  在人民愈發(fā)重視法律的社會中,合同對我們的約束力越來越不可忽視,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。你所見過的合同是什么樣的呢?下面是小編收集整理的建筑工程施工合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

[精華]建筑工程施工合同15篇

建筑工程施工合同1

  (GF——1999——0201)

  合同編號: 字 號

  中華人民共和國建設(shè)部 制定 國家工商行政管理局

  第一部分 協(xié)議書

  發(fā)包人(全稱):

  承包人(全稱):

  依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。

  一、工程概況

  工程名稱:

  工程地點(diǎn):

  工程內(nèi)容:

  群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)

  工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號:

  資金來源:

  二、工程承包范圍

  承包范圍:

  三、合同工期:

  開工日期:

  竣工日期:

  合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。

  四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

  工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):

  五、合同價(jià)款

  金額(大寫): 元(人民幣)

 。ぃ 元 六、組成合同的文件

  組成本合同的文件包括:

  1、本合同協(xié)議書

  2、中標(biāo)通知書

  3、投標(biāo)書及其附件

  4、本合同專用條款

  5、本合同通用條款

  6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

  7、圖紙

  8、工程量清單

  9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書

  雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

  七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的.定義相同。

  八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

  九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。

  十、合同生效

  本合同雙方約定 后生效

  發(fā)包人:(公章) 承包人:(公章)

  住所: 住所:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代表人: 委托代表人:

  電話: 電話:

  傳真: 傳真:

  開戶銀行: 開戶銀行:

  賬號: 賬號:

  郵政編碼: 郵政編碼:

  合同訂立時(shí)間: 年月 日

  合同訂立地點(diǎn):

建筑工程施工合同2

  一、工程名稱:xxxx建筑工程

  二、工程內(nèi)容及工程量:xxxxxxx。

  三、工程總造價(jià):大寫(¥xxx元)

  四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方應(yīng)按甲方提供的'xxx施工設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工,施工必須符合村級組織活動場所建筑工程技術(shù)規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn),對該項(xiàng)工程要求達(dá)到:合格品。

  五、約定施工工期:20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日六、工程款結(jié)算方式:甲方按照工程進(jìn)度和工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)撥付。(扣10%質(zhì)量保證金,無質(zhì)量問題到期返還)

  七、資金來源:省、市、縣村級活動場所建設(shè)資金。

  八、甲乙雙方責(zé)任:甲方提供施工設(shè)計(jì)圖,乙方應(yīng)在開工前仔細(xì)核對甲方提供的所有施工圖紙。如發(fā)現(xiàn)施工圖存在偏差或問題,應(yīng)及時(shí)與甲方取得聯(lián)系,解釋權(quán)由甲方確定。乙方應(yīng)做好文明施工,環(huán)境保護(hù)措施,促進(jìn)和諧社會發(fā)展,履行安全生產(chǎn)職責(zé),建立健全施工安全管理體系。施工中若出現(xiàn)的任何安全問題,均由乙方負(fù)責(zé)。

  九、質(zhì)保期(一年):此工程質(zhì)保期x年(xxx年x月xx日均由乙方負(fù)責(zé)。

  十、本合同經(jīng)雙方驗(yàn)收合格,簽字后生效,并結(jié)清全部款項(xiàng),隨之本合同自行失效。

  十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

建筑工程施工合同3

  合同編號:

  需方(以下稱甲方):

  簽訂日期:年 月 日

  供方(以下稱乙方):

  簽訂地點(diǎn):

  根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就甲方委托乙方定做用于的不銹鋼事宜,達(dá)成如下協(xié)議,以資共同遵守。

  一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物:

  1:不銹鋼地腳線及修邊線2:信報(bào)箱3:電梯門套

  二、數(shù)量、單價(jià)及合同預(yù)算金額

  備注:

  1.以上表格所涉及的數(shù)量、尺寸、規(guī)格依據(jù)甲方所提供的加工

  圖紙為準(zhǔn),此圖紙將作為附件一附于此份合同后。

  2.此報(bào)價(jià)包括為成品加工價(jià),已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費(fèi)用。同時(shí)此報(bào)價(jià)已含貼膜、包裝及到廣州運(yùn)費(fèi)。不含稅,如需含稅則另加5%。

  3.以上三類產(chǎn)品中,地腳線、修邊線及信報(bào)箱僅供材料,不包安裝。電梯門套為包工包料。

  四、加工及驗(yàn)收:甲方須在合同簽訂之日起3天內(nèi)提供完整,尺寸

  準(zhǔn)確無誤并由甲方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的加工圖紙給乙方按圖加工。不銹鋼材質(zhì)按304執(zhí)行,所有供貨不銹鋼板的板材材質(zhì)及厚度必須符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等國家及行業(yè)標(biāo)。包裝采用保護(hù)膠紙保護(hù)、紙皮(或泡沫紙)包裝(運(yùn)輸途中產(chǎn)品保護(hù)由乙方負(fù)責(zé)。貨物經(jīng)甲方驗(yàn)收后,交由甲方負(fù)責(zé)保管。

  五、驗(yàn)收手續(xù):供貨方貨到現(xiàn)場,甲方或其工作人員只對外觀可視

  面進(jìn)行有無表面保護(hù)膜破損導(dǎo)致劃傷或擠壓變形驗(yàn)收及對數(shù)量進(jìn)行核對簽收,甲方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)存在工藝質(zhì)量問題時(shí)通知乙方后,乙方須在8小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行鑒定,情況屬實(shí)的情況下乙方需無條件對存在問題的產(chǎn)品進(jìn)行更換。

  六、乙方送到現(xiàn)場之貨物,甲方授權(quán)為指

  定簽收人,若授權(quán)有變更,以甲方書面函告為準(zhǔn)。七、付款及結(jié)算方式

 。1)自合同簽訂之日起三天內(nèi)甲方應(yīng)支付合同總金額的10℅即人民幣訂金給乙方,定金最后一批貨款沖抵結(jié)清。

 。2)乙方在發(fā)貨前把發(fā)貨數(shù)量清單傳真給甲方確認(rèn),甲方在確認(rèn)后簽字回傳給乙方,乙方在收到發(fā)貨單確認(rèn)的當(dāng)天發(fā)貨。貨到工地后經(jīng)甲方抽樣驗(yàn)收后,如送材料為本合同第一條款中第1、2項(xiàng)材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項(xiàng)材料,那么乙方需安裝完畢,甲方驗(yàn)收合格后結(jié)算貨款。

 。3)甲方付款方式可為支票或網(wǎng)銀結(jié)算,收款帳戶為乙方指定帳戶。甲方支付現(xiàn)金的收取人必須出具乙方授權(quán)委托、收款并須加蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結(jié)算的金額時(shí),必須提供等額的相應(yīng)票據(jù),否則甲方有權(quán)拒付材料款項(xiàng)。

  九、乙方責(zé)任及違約責(zé)任:按時(shí)保證質(zhì)量交貨,提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證及產(chǎn)品質(zhì)量保證書,乙方的產(chǎn)品在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題均視為該產(chǎn)品不合格,甲方有權(quán)保留追究乙方相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失及相關(guān)法律責(zé)任之權(quán)力。乙方產(chǎn)品不能按時(shí)交貨的,每逾期一日按合同暫定價(jià)款的1%向甲方支付違約金,違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%;乙方產(chǎn)品若連續(xù)出現(xiàn)批量或嚴(yán)重不合格及供貨逾期超過十天嚴(yán)重滯后的.,甲方有權(quán)解除本合同,且乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的損失。

  十、甲方責(zé)任及違約責(zé)任:負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場的數(shù)量清點(diǎn)驗(yàn)收。按合同規(guī)定日期支付貨款,否則每日按逾付金額的1%償付乙方違約金,違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%;

  十一、不可抗力:甲、乙雙方任一方由于不可抗力(如嚴(yán)重自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、瘟疫)不能履行或不能完全履行合同時(shí),應(yīng)盡快向?qū)Ψ酵▓?bào)理由,經(jīng)有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明后,可允許延期履行、部分履行規(guī)定的,不以違約論。對這些貨物的處理方法,可由甲、乙雙方協(xié)商決定。十二、圖紙及責(zé)任:

  1、甲方負(fù)責(zé)提供該單項(xiàng)工程所有圖紙,乙方需安排設(shè)計(jì)到現(xiàn)場測量出圖,在接到甲方要求一天內(nèi)到場,在每批加工圖紙上須經(jīng)甲方蓋章或其委托人簽名方為有效。

  2、甲方確定的加工圖紙需變更時(shí)應(yīng)在乙方未生產(chǎn)前以書面形式提出,否則,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此承受的實(shí)際損失(當(dāng)乙方收到甲方書面指令時(shí),乙方已經(jīng)開始生產(chǎn)的,應(yīng)立刻停止生產(chǎn),否則甲方不予以承擔(dān)責(zé)任及損失)。

  3、因甲方確定的加工圖紙不清楚,經(jīng)乙方審查(須在收到圖紙后二個(gè)工作日完成)書面通知仍不能修改,致使乙方無法生產(chǎn)的,乙方供貨期順延,乙方無需承擔(dān)由此造成逾期交貨之賠償責(zé)任。 4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術(shù)要求加工的,乙方須對此承擔(dān)一切相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失[包括但不限于更換人工、施工措施、輔助材料、業(yè)主方索賠等費(fèi)用(如有)]及相關(guān)法律責(zé)任,由于乙方原因逾期交貨的按本合同相關(guān)條款執(zhí)行。十三、雙方主要職責(zé)

  (1)甲方:提供所需鋁板的規(guī)格、尺寸、數(shù)量、并確定加工圖紙及加工技術(shù)要求、貨到現(xiàn)場后的驗(yàn)收、保管和按合同約定付款等。

  (2)乙方:根據(jù)甲方確認(rèn)的圖紙及加工技術(shù)要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不銹鋼。

  十四、產(chǎn)品的圖紙變更:在執(zhí)行合同過程中,產(chǎn)品加工圖紙變更需雙方確認(rèn)。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),則該批量交貨期起始時(shí)間以甲乙雙方最終確認(rèn)后的不可變更的尺寸圖紙之日起計(jì)。

  十五、爭議解決:基于本合同產(chǎn)生任何爭議由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成提交工程所在地的人民法院依法裁決。

  十六、合同生效:本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效,乙、甲雙方各執(zhí)兩份,每份均具同等法律效力。經(jīng)雙方確認(rèn)的附件為合同正文組成部分,與本合同具相同效力。

  甲方:(簽章)

  乙方:(簽章)

  代表人:(簽章)

  代表人:(簽章)

  開戶銀行:

  開戶銀行:

  帳號:

  帳號:

建筑工程施工合同4

  甲方(業(yè)主):_________ 乙方(承包方):_________ 依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循公平、誠實(shí)信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致,訂立本合同。

  一、工程概況 裝飾工程施工地點(diǎn):_________ 施工內(nèi)容:_________ 承包方式:_________ 合同總工期_________天,自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。 合同總價(jià)款(金額大寫):_________ 其中:人工費(fèi)_________元,材料費(fèi)_________元。(見附表

  一)

  二、雙方工作

  1.甲方工作

  1.1開工前,向乙方提供裝飾方案及做法說明一份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。XX空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具、陳X等采取保護(hù)措施,并經(jīng)乙方書面確認(rèn)。

  1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù),協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系,保證乙方施工時(shí)間。

  1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設(shè)備,并說明使用注意事項(xiàng)。協(xié)調(diào)做好垃圾清理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

  2.乙方工作

  2.1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進(jìn)行現(xiàn)場交底,交甲方進(jìn)行書面認(rèn)定。

  2.2乙方指派_________(姓名)為乙方駐現(xiàn)場代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

  2.3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不準(zhǔn)隨意拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

  2.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。

  2.5工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

  三、工期

  1.工期延誤

  1.1因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:

 。1)甲方不能按約定提供開工條件。

 。2)設(shè)計(jì)變更和工程量變化。

 。3)甲方同意工期相應(yīng)順延的其它情況。

  1.2由于甲方原因?qū)е轮型就9ぃ追綉?yīng)補(bǔ)償乙方因停工、設(shè)備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方_________元。

  1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_________元違約金。

  四、工程價(jià)款支付 開工日前三天,甲方支付總價(jià)款的_________%,計(jì)_________元; 工程日期過半,甲方再支付總價(jià)款的_________%,計(jì)_________元; 驗(yàn)收合格____日內(nèi),甲方支付總價(jià)款的剩余部門,計(jì)_________元。

  五、材料供應(yīng)

  1.甲方提供材料甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備應(yīng)有材料設(shè)備表(見附表

  二)。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場____日內(nèi),經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應(yīng)按相應(yīng)價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方,并承擔(dān)由此造成的損失。

  2.乙方采購的材料乙方采購的材料、設(shè)備,必須有材料設(shè)備表(見附表

  三)注明品牌、規(guī)格、等級、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià),甲乙雙方簽字認(rèn)可。如乙方采購的材料、設(shè)備與材料設(shè)備表不符,不得使用。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

  六、工程變更 在工程施工過程中甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí),須提前與乙方代表聯(lián)系,在簽訂變更單(見附表

  四)后方可進(jìn)行該項(xiàng)目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù)。給乙方造成損失的,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

  七、質(zhì)量與驗(yàn)收

  1.工程質(zhì)量

  1.1工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計(jì)變更為依據(jù),以《____市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》為質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。

  1.2乙方應(yīng)認(rèn)真按照約定技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工,隨時(shí)接受甲方的檢查檢驗(yàn),為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。如工程質(zhì)量達(dá)不到約定條件,乙方應(yīng)按照甲方的要求返工、修改,并承擔(dān)由于自身原因?qū)е路倒、修改?費(fèi)用。

  2.竣工驗(yàn)收與保修

  2.1工程完工后,乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交工程驗(yàn)收單(見附表

  五)。甲方自接到工程驗(yàn)收單____日內(nèi)驗(yàn)收,在驗(yàn)收單上簽字。甲方無正當(dāng)理由不按時(shí)驗(yàn)收,超過____日的視為竣工驗(yàn)收已被確認(rèn)。

  2.2雙方約定隱藏工程和中間驗(yàn)收部位:_________.

  2.3雙方約定的保修項(xiàng)目內(nèi)容期限為:_________.(本條

  2.2和

  2.3款的內(nèi)容過多可另加頁)

  八、安全和防火

  1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。

  2.由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。

  九、違約責(zé)任 甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款,甲方不能及時(shí)給出必要的指令、確認(rèn),不按合同約定履行自己的義務(wù),或其他使合同無法履行的行為,甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。乙方不能按合同工期竣工,施工質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求,或其他使合同無法履行的行為,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。甲乙雙方承擔(dān)違約責(zé)任均按合同總價(jià)款的_________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金,若違約金不能彌補(bǔ)損失時(shí),當(dāng)事人可以要求對方予以增加。

  十、合同爭議解決方式 雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決或請_________調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成時(shí),雙方可以按下述第_________種方式解決:

  1.由_________仲裁委員會仲裁;

  2.向人民法院起訴。

  一、其他約定_________

  二、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。

  三、組成本合同的文件包括:

  1.本合同條款及合同附表;

  2.施工圖紙及做法說明;

  3.雙方有關(guān)本工程洽商的其他書面協(xié)議;

  4.補(bǔ)充規(guī)定。

  四、其他

  1.本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量,雙方約定(簽字、鑒證、公證)后生效。

  2.乙方收到本裝飾工程價(jià)款尾款,本合同即告終止。 業(yè)主(蓋章):_________ 注冊地址:_________ 住地:_________ 法定代表人:_________ 委托代理人:_________ 聯(lián)系電話:_________ ________年____月____日 承包方(蓋章):_________ 注冊地址:_________ 住地:_________ 法定代表人:_________ 委托代理人:_________ 聯(lián)系電話:_________ ________年____月____日

建筑工程施工合同5

  發(fā)包人(全稱) (簡稱甲方)

  承包人(全稱) (簡稱乙方)

  依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。

  一、工程概況

  工程名稱:

  工程地點(diǎn):

  工程內(nèi)容:

  資金來源:

  二、工程承包范圍

  承包范圍:

  三、合同工期

  開工日期:年 月 日

  竣工日期:年 月 日

  合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。

  四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

  工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):

  五、合同價(jià)款

  金額(大寫):(人民幣):萬元

  六、組成合同的文件

  組成本合同的文件包括:

  1、本合同協(xié)議書

  2、本合同專用條款

  3、明確雙方權(quán)利、義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議

  4、本合同通用條款

  5、投標(biāo)書、招標(biāo)文件和中標(biāo)通知書

  6、施工圖紙

  7、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件、技術(shù)要求。

  8、工程預(yù)算書

  雙方有關(guān)工程的.洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

  七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

  、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

  九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。

  十、合同生效

  合同訂立時(shí)間:年 月 日

  合同訂立地點(diǎn):

  本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。

  發(fā)包人:(公章) 承包人:(公章)

  住所: 住所:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代表人: 委托代表人:

  電 話: 電 話:

  傳 真: 傳 真:

  開戶銀行: 開戶銀行:

  帳號: 帳 號:

  郵政編碼: 郵政編碼:

建筑工程施工合同6

  甲方(全稱): (以下簡稱“甲方”)

  乙方(全稱): (以下簡稱“乙方”)

  依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則,雙方就本建設(shè)工程施工有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。

  一、工程概況

  工程名稱:

  工程地點(diǎn):

  工程內(nèi)容:

  二、工程承包范圍

  承包范圍:

  三、合同工期:

  開工日期:

  竣工日期:

  合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天

  四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):

  工程質(zhì)量要求符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300-20xx合格標(biāo)準(zhǔn)。

  五、合同價(jià)款

  概算金額(大寫): 萬元

 。ㄐ懀 萬元

  其它約定:

  六、合同文件使用的語言文字,標(biāo)準(zhǔn)和適用法津

  6.1合同語言:漢語

  6.2適用法律法規(guī):《合同法》

  七、工程施工圖

  甲方負(fù)責(zé)向乙方提供施工圖或工作聯(lián)系單。

  八、駐工地代表

  甲方駐工地代表:

  乙方駐工地代表:

  監(jiān)理公司駐工地代表:

  九、質(zhì)量與檢驗(yàn):

  9.1工程質(zhì)量

  9.1.1工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)達(dá)到協(xié)議約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)工程造價(jià)1%的違約金責(zé)任。

  9.1.2因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,并且無法整改的,乙方承擔(dān)全部違約責(zé)任。

  9.1.3經(jīng)甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或監(jiān)理認(rèn)定施工過程中不符合施工規(guī)范、設(shè)計(jì)要求及質(zhì)量要求的,甲方有權(quán)要求拆除和重新施工。經(jīng)過整改,符合質(zhì)量要求的,由乙方承擔(dān)拆除和重新施工的費(fèi)用,并按不合格部分工程造價(jià)的5%承擔(dān)違約金。

  9.1.4經(jīng)過整改仍達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)的,但因工期等原因不便再次整改又暫不明顯影響使用的,由乙方承擔(dān)拆除和重新施工的費(fèi)用,并按不合格部分工程造價(jià)的50%承擔(dān)違約金,工期不予順延。

  9.1.5若因甲方生產(chǎn)等特殊原因無法整改,暫不明顯影響使用的,必須經(jīng)甲方工程管理部門確認(rèn),可不整改。但按其不合格部分工程造價(jià)的20%承擔(dān)違約金。

  9.1.6乙方應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求及甲方、監(jiān)理依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,隨時(shí)接受甲方、監(jiān)理的檢查檢驗(yàn),為檢查檢驗(yàn)提供便利條件,并根據(jù)要求向甲方及監(jiān)理提供與工程質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)資料。

  9.2隱蔽工程和中間驗(yàn)收

  9.2.1施工中凡需隱蔽的項(xiàng)目,乙方應(yīng)提前2小時(shí)通知甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,由甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織工程管理人員驗(yàn)收,并在《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》上分別簽字認(rèn)定合格后,方可隱蔽及進(jìn)入下道施工工序,沒有隱蔽記錄或隱蔽記錄簽字不齊全(按甲方制度表樣要求)的施工內(nèi)容,甲方不予認(rèn)可其工程量。

  十、雙方責(zé)任

  10.1甲方工作

  10.1.1提供施工圖,組織設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底,并組織相關(guān)專業(yè)部門人員及乙方參加圖紙會審。

  10.1.2將水、電提供至乙方施工界區(qū),協(xié)助乙方進(jìn)行周邊關(guān)系的協(xié)調(diào),營造良好的施工環(huán)境。

  10.1.3及時(shí)對乙方的工程進(jìn)度按月進(jìn)行審核,對隱蔽工程及時(shí)現(xiàn)場簽證確認(rèn),確保施工順利進(jìn)行。

  10.1.4及時(shí)對甲方與生產(chǎn)相連接的系統(tǒng)裝置進(jìn)行調(diào)度協(xié)調(diào),確保施工順利進(jìn)行。

  10.1.5工程完工后,乙方提出書面申請,甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)核實(shí)后填寫完工單,對完工時(shí)間給予確認(rèn)。

  10.2乙方工作

  10.2.1按國家施工規(guī)范施工,按甲方提供的施工圖、審定的施工方案保質(zhì)保量完成工程任務(wù)。

  10.2.2乙方應(yīng)按照本合同約定或甲方正式通知的開工日期開工,嚴(yán)格按照合同工期完工。因甲方原因和不可抗力因素影響施工工期,工期順延。因乙方原因影響工期,每推遲一天,承擔(dān)違約金500元。

  10.2.3乙方對現(xiàn)場作業(yè)和施工方法的完備性、安全性負(fù)責(zé),并應(yīng)向監(jiān)理工程師報(bào)送本工程擬采用的施工組織設(shè)計(jì)并編制相應(yīng)的施工方案,并經(jīng)甲方工程管理部門和監(jiān)理工程師審定。如乙方對施工組織設(shè)計(jì)和施工方案做出修改,應(yīng)事先征得甲方工程管理部門和監(jiān)理工程師書面同意。

  10.2.4乙方不得將本工程分包或轉(zhuǎn)包第三方,若出現(xiàn)將本工程分包或轉(zhuǎn)包第三方的`,甲方有權(quán)終止合同。

  10.2.5乙方必須保證按時(shí)發(fā)放所屬工人的應(yīng)得收入。因乙方原因造成其供應(yīng)商及所屬工人有過激行為影響甲方正常工作秩序的,由乙方向甲方支付10萬元違約金。

  10.2.6因乙方原因在社會輿論上造成對甲方不利影響的,由乙方向甲方支付10萬元違約金,且甲方有權(quán)終止合同。

  10.2.7及時(shí)按照施工工序控制要求向監(jiān)理單位申報(bào)材料計(jì)劃、工序報(bào)驗(yàn),按照合同完成全部內(nèi)容后,及時(shí)申報(bào)竣工驗(yàn)收單,并向監(jiān)理單位、甲方相關(guān)部門提供竣工、決算資料一式四份。

  10.2.8乙方應(yīng)在每月25日將當(dāng)月完成的工程進(jìn)度預(yù)算及相關(guān)資料送監(jiān)理、甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核,再由甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)甲方預(yù)決算中心審核。

  十一、安全施工

  11.1安全施工與檢查

  11.1.1工程安全要求達(dá)到國家規(guī)范要求,無重大安全事故,因乙方責(zé)任達(dá)不到此標(biāo)準(zhǔn)且出現(xiàn)重大安全事故的,須向甲方支付工程結(jié)算總價(jià)的1 %違約金,并承擔(dān)全部的責(zé)任。

  11.1.2乙方應(yīng)遵守建設(shè)工程安全生產(chǎn)、文明施工的有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全、文明標(biāo)準(zhǔn)組織施工。

  11.2安全防護(hù)

  11.2.1乙方必須遵守國家和當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)職工健康安全、環(huán)境管理及保護(hù)的法律法規(guī),保證施工場地的清潔和交工前施工現(xiàn)場的清理,并承擔(dān)因自身責(zé)任造成的損失和罰款。

  11.2.2乙方必須遵守甲方安全管理的相關(guān)制度,服從甲方統(tǒng)一管理,并隨時(shí)接受甲方安全檢查人員實(shí)施的監(jiān)督檢查。

  11.2.3乙方采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,因乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此起發(fā)生的費(fèi)用,由乙方全部承擔(dān)。

  11.2.4乙方不允許與施工無關(guān)的人員進(jìn)入施工現(xiàn)場,由此造成的大小安全事故由乙方負(fù)責(zé)。

  11.2.5乙方應(yīng)確,F(xiàn)場安定和保護(hù)現(xiàn)場及鄰近人員的生命、財(cái)產(chǎn)安全。

  十二、工程材料

  12.1乙方材料

  12.1.1甲方有權(quán)對乙方提供的工程材料進(jìn)行檢查監(jiān)督,并提出意見,乙方必須聽取甲方的意見并及時(shí)糾正,乙方不得把不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的材料用于本工程,否則由此造成的后果及經(jīng)濟(jì)損失均由乙方承擔(dān)。

  12.1.2乙方提供的材料必須按甲方工程管理相關(guān)制度規(guī)定準(zhǔn)確填寫《工程材料進(jìn)(出)場登記表》,由甲方驗(yàn)收人員驗(yàn)收后簽字確認(rèn),材料消耗量應(yīng)控制在合理范圍內(nèi)。

  12.1.2.1如登記的實(shí)際進(jìn)場數(shù)量(進(jìn)場數(shù)量減去出場數(shù)量)少于定額分析用量的,按定額分析數(shù)量減去實(shí)際數(shù)量所計(jì)算的造價(jià)承擔(dān)違約金。

  12.1.2.2凡是材料(包括半成品)檢驗(yàn)批次不足的,結(jié)算時(shí)對不足批次按200元/批次扣罰;檢驗(yàn)批次不足部分,按結(jié)算價(jià)格的30%承擔(dān)違約金。

  12.1.2.3檢驗(yàn)強(qiáng)度不合格的,經(jīng)監(jiān)理工程師或甲方專業(yè)管理部門認(rèn)定又無法整改的,按最終檢驗(yàn)強(qiáng)度的20%承擔(dān)違約金。

  十三、工程款支付

  13.1每月工程進(jìn)度支付至累計(jì)進(jìn)度(含扣除甲方供應(yīng)材料、機(jī)械等費(fèi)用,優(yōu)惠后)的70% 。同時(shí)在不超過三個(gè)月內(nèi)逐次扣回預(yù)付款,且必須在主體完工一個(gè)月前全部扣完。(累計(jì)進(jìn)度以甲方預(yù)決算中心審核的進(jìn)度預(yù)算為準(zhǔn),僅作為進(jìn)度款支付的依據(jù)。)

  13.2工程全部竣工,甲方負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)管理部門、監(jiān)理人員驗(yàn)收。經(jīng)驗(yàn)收合格,甲乙雙方確認(rèn)工程總造價(jià)后,支付至工程總造價(jià)的90%,留工程總造價(jià)的10%作為工程質(zhì)量保證金。

  十四、工程變更

  14.1設(shè)計(jì)變更由甲方以設(shè)計(jì)變更單的形式提前書面通知乙方。

  14.2設(shè)計(jì)變更由甲、乙雙方核定為準(zhǔn)。

  十五、竣工驗(yàn)收與結(jié)算

  15.1竣工驗(yàn)收

  15.1.1工程實(shí)際竣工日期以甲方竣工驗(yàn)收合格之日為準(zhǔn)。

  15.1.2技改工程在施工單位撤出現(xiàn)場之日起的一個(gè)月內(nèi),必須向甲方工程管理部門提交竣工驗(yàn)收資料及竣工驗(yàn)收申請,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交資料的,按500元/天承擔(dān)違約金。

  15.2工程量的確定

  15.2.1工程量按竣工圖及甲、乙雙方現(xiàn)場簽證所確認(rèn)的實(shí)際發(fā)生量為準(zhǔn)。對乙方超出設(shè)計(jì)圖紙(含設(shè)計(jì)變更)范圍和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予計(jì)量。

  15.2.2工程量簽證必須實(shí)事求是,若出現(xiàn)隱蔽驗(yàn)收記錄與現(xiàn)場實(shí)際不符的,甲乙雙方重新核實(shí)后,以現(xiàn)場實(shí)際情況為準(zhǔn)。經(jīng)重新核實(shí)后虛增的工程量,乙方應(yīng)按實(shí)虛增工程造價(jià)的100%承擔(dān)違約金。

  15.2.3施工單位私自涂改工程資料上的數(shù)量或材料審批價(jià)格等,涂改后虛增費(fèi)用不予結(jié)算,并按涂改后虛增費(fèi)用的100%承擔(dān)違約金。

  15.3竣工結(jié)算

  15.3.1包干價(jià)以外部分工程量按宜化常規(guī)方式結(jié)算,材料以物管部批價(jià)為準(zhǔn)。

  15.3.2施工中用甲方水、用電費(fèi)由甲方提供。

  15.3.3乙方應(yīng)實(shí)事求是編制工程進(jìn)度預(yù)算書和工程總造價(jià)決算書,報(bào)審金額超過進(jìn)度審核額和決算金額20%的,由乙方分別按審減額的1%和6%承擔(dān)違約金。

  15.3.4乙方送交決算書后,在甲方認(rèn)可有效的簽證單內(nèi)如出現(xiàn)漏報(bào)、少報(bào),原則上甲方不予調(diào)增。如要求調(diào)增的,乙方按調(diào)增金額的20%支付違約金給甲方。

  15.3.5乙方接到甲方核對工程決算的通知一周內(nèi),必須與甲方核對并提出反饋意見,十五日內(nèi)配合甲方完成決算審核。如十五日內(nèi)無書面反饋意見的,視同乙方認(rèn)可甲方審核的工程造價(jià)。

  15.3.6其他未盡事宜執(zhí)行甲方《施工工程結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)》。

  十六、質(zhì)量保修

  16.1乙方應(yīng)在質(zhì)量保修期內(nèi)對交付甲方使用的工程承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任,并在工程竣工驗(yàn)收前,與甲方簽訂工程質(zhì)量保修書(附件三),作為本合同的附件。

  16.2如果乙方未能在約定時(shí)間內(nèi)修正某項(xiàng)質(zhì)量缺陷,則甲方可自行或指派第三方修正缺陷,因此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

  16.3質(zhì)保金和支付辦法:竣工驗(yàn)收合格,決算交甲方審核后,留工程總造價(jià)的10%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證期滿1年(其中質(zhì)保期約定為1年的則按滿1年),經(jīng)雙方相關(guān)人員驗(yàn)收確認(rèn),工程無任何質(zhì)量問題,則可付清。質(zhì)保金不計(jì)息。

  十七、本合同一式四份,甲方二份、乙方二份,雙方簽字蓋章后生效。

  十九、合同附件

  附件一、建筑工程取費(fèi)表

  附件二、土建單價(jià)包干分項(xiàng)價(jià)格

  附件三、工程質(zhì)量保修書

  附件四、工程項(xiàng)目施工承諾書(工程管理制度及安全管理制度)

  甲方: 乙方:

  法定代表人: 法定代表人:

  甲方代表: 乙方代表:

  電話: 電話:

  開戶 行: 開戶 行:

  帳號: 帳號:

建筑工程施工合同7

  發(fā)包方(甲方):

  承包方(乙方):

  按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。

  第一條 工程概況

  1.1 工程名稱

  1.2 工程地點(diǎn):

  1.3 承包范圍:

  1.4 承包方式:

  1.5 工期:本工程自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工。

  1.6 工程質(zhì)量:

  1.7 合同價(jià)款(人民幣大寫):

  第二條 甲方工作

  2.1 開工前 天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明

  份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對 只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請、 批件等手續(xù)。

  2.2 指派

  為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

  2.3 委托

  監(jiān)理公司進(jìn)行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命

  為總監(jiān)理工程師,其職責(zé)在監(jiān)理合同中應(yīng)明確,并將合同副本交乙方

  份。

  2.4 負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

  2.5 如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

  2.6 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

  第三條 乙方工作

  3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。

  3.2 指派

  為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

  3.3 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。

  3.4 遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。

  3.5 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

  3.6 工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

  第四條 關(guān)于工期的約定

  4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。

  4.2 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

  4.3 因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

  4.4 因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),工期相應(yīng)順延。

  第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

  5.1 本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73——91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300——88)等國家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

  5.2 本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。

  5.3 甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若 甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期也 予順延。

  5.4 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。

  5.5 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。

  5.6 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。

  第六條 關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的`約定

  6.1 雙方商定本合同價(jià)款采用第

  種:

  (1)固定價(jià)格。

  (2)固定價(jià)格加

  %包干風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算。包干風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)容。

  (3)可調(diào)價(jià)格:按照國家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià),并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。

  6.2 本合同生效后,甲方分

  次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時(shí)一次結(jié)清。

  6.3 工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料

  天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在

  天內(nèi),結(jié)清尾款。

  第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定

  7.1 本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表一),應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提 貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗(yàn)收 后,由乙方負(fù)責(zé)保管,甲方應(yīng)支付材料價(jià)值

  %的保管費(fèi)。由于乙方保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。

  7.2 凡由乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。應(yīng)禁止使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

  第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

  8.1 甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。

  8.2 乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。

  8.3 由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

  8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。

  第九條 獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任

  9.1 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的 %支付滯納金。

  9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費(fèi)外,每提前一天,甲方支付乙方 元,作為獎(jiǎng)勵(lì)。

  9.3 乙方按照甲方要求,全部或部分工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價(jià)款外,甲方支付乙方 元,作為獎(jiǎng)勵(lì)。

  9.4 乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價(jià)賠償。

  9.5 甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

  9.6 未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

  9.7 未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。

  9.8 因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

  第十條 爭議或糾紛處理

  10.1 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。

  10.2 當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由

  仲裁委員會仲裁(當(dāng)事人不在本合同約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。

  第十一條 其它約定

  ____________。

  第十二條 附則

  12.1 本工程需要進(jìn)行保修或保險(xiǎn)時(shí),應(yīng)另訂協(xié)議。

  12.2 本合同正式兩份,雙方各執(zhí)一份。副本 份,甲方執(zhí) 份,乙方執(zhí) 份。

  12.3 本合同履行完成后自動終止。

  12.4 附件

  (1)施工圖紙或作法說明

  (2)工程項(xiàng)目一覽表

  (3)工程預(yù)算書

  (4)甲方提供貨物清單

  (5)會議紀(jì)要

  (6)設(shè)計(jì)變更

  (7)其他

  甲方(蓋章):

  乙方(蓋章):

  法定代表人:

  法定代表人:

  代理人:

  代表人:

  單位地址:

  單位地址:

  電話:

  電話:

  傳真:

  傳真:

  郵碼:

  郵碼:

  開戶銀行:

  開戶銀行:

  戶名:

  戶名:

  帳號: 年 月 日

  帳號: 年 月 日

建筑工程施工合同8

  發(fā)包方:______________(以下簡稱甲方)

  承包方:______________(以下簡稱乙方)

  根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著平等自愿、互惠互利的原則,就乙方為甲方投資建設(shè)廠房事宜達(dá)成如下協(xié)議:

  一、甲方提供土地一宗,由乙方投資為甲方建設(shè)廠房及廠房內(nèi)外地面、供排水等配套設(shè)施(以下簡稱建筑工程)。

  二、該土地位于______________,四至為:東至______________,南至______________,西至______________,北至______________,使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權(quán)和使用權(quán)。

  三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規(guī)劃、年度建設(shè)用地計(jì)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目開發(fā)年度計(jì)劃等要求。如需辦理相關(guān)手續(xù)或需經(jīng)有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn),甲方保證手續(xù)齊全并獲得批準(zhǔn)。

  四、甲方對建成后的建筑工程享有所有權(quán)。

  五、該建筑工程設(shè)計(jì)由甲方負(fù)責(zé),乙方按照甲方的設(shè)計(jì)和要求組織某某建筑公司施工建設(shè),施工中的安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé),甲方全程對施工進(jìn)度及工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

  六、乙方應(yīng)當(dāng)按照該合同約定的土地用途、施工期限、設(shè)計(jì)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),組織某某建筑公司進(jìn)行建設(shè)。但是,因不可抗力或者政府、政府有關(guān)部門的行為或者動工開發(fā)必需的前期工作造成工期遲延的除外。

  七、該建筑工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合甲方的.設(shè)計(jì)圖紙要求。

  八、該建筑工程應(yīng)在本合同生效后_______天內(nèi)動工,_______天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收工作。如到期未進(jìn)行驗(yàn)收,視為工程合格,甲方從驗(yàn)收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報(bào)和實(shí)際建設(shè)成本。如該建筑工程因質(zhì)量問題驗(yàn)收不合格,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償維修,直到驗(yàn)收合格為止。

  九、甲方按以下方式支付乙方投資回報(bào)和實(shí)際建設(shè)成本:

 。ㄒ唬、該建筑工程竣工驗(yàn)收合格后30日內(nèi),甲方以不低于實(shí)際建設(shè)成本的_______%支付乙方投資回報(bào)。

  (二)、該建筑工程竣工驗(yàn)收合格后,甲方每年支付乙方_______%的實(shí)際建設(shè)成本,每年的_______月_______日前一次性全額支付,余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報(bào),每年的_______月_______日前一次性全額支付,所有款項(xiàng)在_______月_______日前付清。

  十、該建筑工程因建設(shè)引起的質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé),甲方承擔(dān)該建筑工程的日常維修維護(hù)。因建設(shè)質(zhì)量問題造成甲方或第三方損失,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

  十一、該建筑工程驗(yàn)收合格后,因任何一方擅自改變工程主體結(jié)構(gòu),因此造成的損失由改變方承擔(dān)全部責(zé)任。

  十二、甲方負(fù)責(zé)為乙方廠房建設(shè)提供良好的外部環(huán)境,積極幫助協(xié)調(diào)乙方在建設(shè)過程中遇到的各種問題。在建設(shè)過程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負(fù)責(zé),因此給乙方造成的損失甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

  十三、工程竣工驗(yàn)收合格后,如工程被閑置、被破壞、被拆遷,甲方仍應(yīng)按本合同第九條向乙方支付投資回報(bào)和實(shí)際建設(shè)成本。

  十四、如一方違反合同約定,違約方應(yīng)按照實(shí)際建設(shè)成本的_______%向守約方支付違約金,違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。

  十五、本合同所稱的實(shí)際建設(shè)成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對該工程造價(jià)審計(jì)后確定的價(jià)格和審計(jì)費(fèi)的總和。審計(jì)應(yīng)在該工程竣工驗(yàn)收合格后30日內(nèi)進(jìn)行,審計(jì)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

  十六、本合同的簽訂地在______________,凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,根據(jù)《______________省高級人民法院關(guān)于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》,由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。

  該合同一式兩份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽蓋章后生效。

  甲方(公章):________________乙方(公章):________________

  __________年________月_______日__________年________月_______日

建筑工程施工合同9

  發(fā)包方(以下簡稱甲方):

  承包方(以下簡稱乙方):

  根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任,本著互相協(xié)作,確保施工項(xiàng)目順利完成的原則,經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。

  1、工程概況

 。ㄒ唬┕こ堂Q:xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 。ǘ┕こ痰攸c(diǎn):xxxxxxxxxxxxxxxxxx

  2、工程承包范圍

  安全維護(hù)及整改

  3、合同工期30天

  4、工程造價(jià)

  工程造價(jià)為:xxxx元整

  5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

  1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標(biāo)準(zhǔn)。

  2、使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容):

  3.、本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗(yàn)收)規(guī)程和規(guī)范。

  4、本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合湖南省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。

  6、承包方式

  按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。

  7、工程計(jì)價(jià)

  1、本工程計(jì)算編制原則:按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價(jià)[20xx]406號《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(GB50500—20xx),《湖南省建設(shè)工程造價(jià)管理辦法》(省人民政府令第192號),《湖南省建設(shè)工程計(jì)價(jià)辦法》,20xx《湖南省修繕定額》、20xx《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準(zhǔn)》、20xx《湖南省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)》及工程消耗標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。

  2、人工、材料價(jià)格的確定:人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價(jià)[20xx]237號文件綜合工資單價(jià)計(jì)取,材料價(jià)格按照施工同期《長沙建設(shè)造價(jià)》預(yù)算價(jià),信息價(jià)及市場價(jià)格執(zhí)行。

  3、具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。

  8、工期

  有下列情況者,工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。

  1、不可抗力因素引起的'停工,不可抗力包括:國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi),以及洪水、地震等自然災(zāi)害,工程所在地量小時(shí)降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報(bào)告為準(zhǔn)),一次停水、停電8小時(shí)以上。

  2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期,工期可以按實(shí)際情況順延。

  3、因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

  4、因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

  9、工程款的支付

  1、工程完工后,甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的80%。

  2、在工程結(jié)算辦理完畢后,甲方支付至結(jié)算總價(jià)的97%,工程保修金留結(jié)算總價(jià)的3%,自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還,保修金不計(jì)利息。

  10、違約責(zé)任

  1、違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任,合同沒有約定的,案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

  2、因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對方損失的,還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

  11、安全生產(chǎn)和文明施工

  認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時(shí)做好社會綜合治理工作。

  12、爭議的解決

  本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時(shí),雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。

  13、其他

  乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資,如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

建筑工程施工合同10

  原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。

  系個(gè)體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房,注冊號:_________________。

  被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。

  被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。

  法定代表人:______________。

  案由:_________________建設(shè)工程合同糾紛

  訴訟請求:_________________

  1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算,從_____________年__________月__________日起暫計(jì)至起訴之日,實(shí)際應(yīng)計(jì)至還清全部款項(xiàng)之日止);

  2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;

  3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

  事實(shí)與理由:_________________

  _____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的`金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。

  《工程承攬責(zé)任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。

  原告認(rèn)為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。

  為維護(hù)自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。

此致

  ____________區(qū)人民法院

  具狀人:_________________

  _____________年__________月__________日

建筑工程施工合同11

  發(fā)包方(甲方):_________________

  承包方(乙方):_________________

  按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)...

  建筑裝飾工程施工合同(乙種本)國家工商行政管理局中華人民共和國建設(shè)部制定__________省工商行政管理局監(jiān)制部門:_________________

  __________省建設(shè)廳建筑裝飾工程施工合同發(fā)包方(甲方):_________________承包方(乙方):_________________按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。

  第1條工程概況

  1.1、工程名稱:_________________

  1.2、工程地點(diǎn):_________________

  1.3、承包范圍:_________________

  1.4、承包方式:_________________

  1.5、工期:_________________

  1.6、工程質(zhì)量:_________________合格

  1.7、合同價(jià)款(人民幣大寫):_________________

  第2務(wù)甲方工作

  2.1、開工前7天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明貳份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

  2.2、指派為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

  2.3、負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損失,并承擔(dān)所相應(yīng)費(fèi)用。

  2.4、如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)申批手續(xù)。

  2.5、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

  第3條乙方工作為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期

  3.1、指派完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

  3.2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收、編制工程結(jié)算。

  3.3、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

  3.4、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

  第4條關(guān)于工期的約定

  4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。

  4.2、因甲方為按約定完成工作。影響工期,工期順延。

  4.3、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

  4.4、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)工期相應(yīng)順延。

  第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

  5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JG73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

  5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。

  5.3、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)負(fù)擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。

  5.4、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承擔(dān)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。

  第6條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定

  6.1、雙方商定本合同價(jià)款采用第(3)種:_________________

  (1)固定價(jià)格(2)固定價(jià)格(3)可調(diào)價(jià)格:_________________

  6.2、合同生效后,甲方每月按乙方完成工程量的`80%進(jìn)行付款。

  6.3、工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在10天內(nèi),結(jié)清尾款

  第7條全生產(chǎn)和防火的約定

  7.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。

  7.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。

  7.3、由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

  7.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。

  第8條獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任

  8.1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方__________元。甲方不按合同約定撥付款,每拖期一天,按付款額的__________%支付滯納金。

  8.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方__________元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費(fèi)外,每提前一天,甲方支付乙方__________元,作為獎(jiǎng)勵(lì)。

  8.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價(jià)款外,甲方支付乙方/__________元,作為獎(jiǎng)勵(lì)。

  8.4、甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

  8.5、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包有關(guān)安__________%包干風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算。包干風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)容。括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

  8.6、未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。

  第9條爭議或糾紛處理

  9.1、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或清有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。

  第10條附則

  10.1、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本

  10.2、本合同履行完成后自動終止。

  10.3、附件

  (1)施工圖紙或作法說明(

  2)工程項(xiàng)目一覽表

  (3)工程預(yù)算書

  (4)會議紀(jì)要

  (5)設(shè)計(jì)變更

  (6)其他份,

  甲乙雙方各執(zhí)一份。簽定之日起生效。

  甲方(蓋章):_________________

  法定代表人:_________________

  代理人:_________________

  單位地址:_________________

  電話:_________________

  傳真:_________________

  郵碼:_________________

  開戶銀行:_________________

  戶名:_________________

  帳號:_________________

  年月日乙方(蓋章):_________________

  法定代表人:_________________

  代理人:_________________

  單位地址:_________________

  電話:_________________

  傳真:_________________

  郵碼:_________________

  開戶銀行:_________________

  戶名:_________________

  帳號:_________________

建筑工程施工合同12

  甲方:

  乙方:

  甲方在 建房屋一棟,建筑層數(shù)兩層,一層約 平方米,二層約 平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆,以期共同遵守:

  一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、碎石、石灰、水泥、鋼材等一切建筑材料。 乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)的一切用具等。

  二、承建項(xiàng)目 乙方按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋及房屋脊頂燈

  三、承包價(jià)格 每平方米人民幣大寫: 元,建筑面積按每層樓外墻計(jì)算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的.墻體。

  四、付款方式 合同簽訂完畢,工具進(jìn)場,人員到位,預(yù)付30% ,完成

  第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成

  第二層以及屋頂付到75%,工程全部完工,交驗(yàn)完畢付到90%, 預(yù)留10%為質(zhì)量保證金,完工________年內(nèi)無質(zhì)量問題,清尾款。

  五、雙方責(zé)任 甲方負(fù)責(zé)水電到位供給及原材料及時(shí)進(jìn)場。 乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度,按設(shè)計(jì)圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。

  六、質(zhì)量要求 乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工,不合格由乙方負(fù)責(zé)返工,返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。

  七、注意安全 勞保措施,施工防護(hù)措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護(hù)措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。

  八、工期要求 主體工程工期為 天(日歷天),從簽訂合同之次日起計(jì)算,乙方必須在________年____月____日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。遇乙方所需材料,應(yīng)提前向甲方提出計(jì)劃,以便及時(shí)籌備。

  九、后期維修 因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費(fèi)用由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任

  十、其它 其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)執(zhí)行。 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。

  甲方(公章):_________法定代表人(簽字):_________

  乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________

  ________年____月____日 ________年____月____日

建筑工程施工合同13

  甲方(發(fā)包方):

  乙方(承包方):

  經(jīng)甲乙雙方商定,甲方將老年別墅公寓工程的施工任務(wù)交給乙方承擔(dān)。為了明確雙方責(zé)任,確保工程的進(jìn)度與質(zhì)量要求,在公平、自愿、平等、互利的基礎(chǔ)上雙方協(xié)商議妥本協(xié)議以下各條款,共同監(jiān)督,嚴(yán)格遵守。

  第一條:承包方式:乙方包工不包料,乙方負(fù)責(zé)自帶機(jī)械設(shè)備、架材、模板等。以規(guī)定的建筑面積計(jì)算規(guī)則計(jì)算建筑面積,甲方按照每平方米完成工程量支付乙方單價(jià)¥200.0元/㎡人工機(jī)械架材費(fèi)用。

  第二條:承包范圍:施工圖紙文件中所注明的建筑主體土建部分的所有分部分項(xiàng)工程。

  第三條:質(zhì)量要求:合格工程

  第四條:開竣工日期:本工程定于____年_____月____日開工,定于____年_____月____日竣工。日歷工期90天。

  第五條:人機(jī)費(fèi)支付辦法:按照形象進(jìn)度撥付;A(chǔ)出土后撥付總?cè)藱C(jī)費(fèi)的10%;第一層完成后(現(xiàn)澆板澆注完畢)撥付總?cè)藱C(jī)費(fèi)的50%;屋面和裝飾工程完成撥付總?cè)藱C(jī)費(fèi)的90%;整個(gè)工程完成并交工驗(yàn)收合格后撥付至總?cè)藱C(jī)費(fèi)的'100%。

  每次付款,由乙方寫出書面報(bào)告,經(jīng)甲方技術(shù)人員按照合同要求核對工程量及質(zhì)量情況后簽署意見,審批后撥付。

  第六條:雙方責(zé)任

  一、甲方責(zé)任

  (一)按照資金撥付辦法及時(shí)撥付人機(jī)費(fèi)。

  (二)協(xié)調(diào)好開工前及施工中的水電供應(yīng),協(xié)調(diào)好施工道路的暢通,達(dá)到三通一平,并承擔(dān)水電及道路三通一平所需的費(fèi)用。

  (三)保證施工中所需材料和構(gòu)件的及時(shí)供應(yīng),做好材料的取樣、送樣、配合比單、原材料的出廠合格證等工作。

  (四)負(fù)責(zé)組織隱蔽工程、驗(yàn)槽、基礎(chǔ)及主體工程的驗(yàn)收。

  (五)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)社會、主管部門及四鄰關(guān)系。

  二、乙方責(zé)任

  (一)必須嚴(yán)格按照施工圖紙和現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行施工。

  (二)必須聽從甲方和上級主管部門、監(jiān)督、監(jiān)理的指揮,配合檢查,執(zhí)行處理意見。

  (三)認(rèn)真組織施工,編制施工進(jìn)度計(jì)劃,質(zhì)量保證措施、施工安全措施、技術(shù)節(jié)約措施、主要技術(shù)要求的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等,嚴(yán)格執(zhí)行措施條款,確保工程質(zhì)量。

  (四)提供材料使用計(jì)劃,在各種材料使用前7天內(nèi)向甲方提出書面材料用量計(jì)劃。

  (五)編制現(xiàn)場文明施工措施,加強(qiáng)文明施工管理,保證道路暢通,并懸掛文明施工和安全施工圖片。

  乙方負(fù)責(zé)每天將施工現(xiàn)場清理干凈,材料、架材堆放整齊,現(xiàn)場無長流水、無長明燈,場地?zé)o積水和生活垃圾,達(dá)到文明施工的要求。

  (六)嚴(yán)格安全施工管理,明確事故責(zé)任,確保安全施工,杜絕事故的發(fā)生。如發(fā)生安全事故,一切責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。

  (七)提供所有所需的施工人員、機(jī)械架材及生產(chǎn)工具、支撐模板(包括支模用的鐵釘、鐵絲、穿線用的鋼絲、鋼筋綁扎用的扎絲等),腳手架桿、板、扣件等,測量設(shè)備及小型用具鋼尺、線繩、線墜等,并承擔(dān)其全部費(fèi)用。

  (八)已竣工工程未交工前,負(fù)責(zé)已完工程的成品保護(hù)。

  (九)乙方對分部、分項(xiàng)工程、隱蔽工程自檢合格后,經(jīng)甲方、監(jiān)理、質(zhì)檢站驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)入下道工序。

  (十)因施工不合格造成返工,乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)由此引發(fā)的一切損失和費(fèi)用。

  (十一)人為造成材料半成品損壞的,按照實(shí)際價(jià)格從撥付人機(jī)費(fèi)內(nèi)扣除。

  (十二)乙方不得將工程轉(zhuǎn)包,如轉(zhuǎn)包,甲方有權(quán)中止合同,下余人機(jī)費(fèi)甲方拒付。

  (十三)施工現(xiàn)場的臨時(shí)用電應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行,嚴(yán)格執(zhí)行三相五線制,臨時(shí)用電所用的電料必須合格,接電后把閘刀蓋蓋好,確保用電安全。

  第七條工程變更

  單項(xiàng)變更項(xiàng)目人工費(fèi)在壹千元以內(nèi)的甲方不付,壹千元以外計(jì)入決算。施工現(xiàn)場無任何計(jì)時(shí)工,停水、停電、圖紙變更、機(jī)械故障等原因引起的停工,工人的生活費(fèi)、人工費(fèi)計(jì)機(jī)械架材的停滯費(fèi)等,均由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。

  本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,本協(xié)議自簽訂之日起生效,至人機(jī)費(fèi)撥付完畢之日失效。

  未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

  甲方:乙方:

  ____年_____月____日____年_____月____日

建筑工程施工合同14

  甲方:__________

  乙方:__________

  甲方委托乙方承建保鮮庫工程,為使工程順利進(jìn)行,遵照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》等法規(guī),結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)雙方洽商,特制定本合同如下:

  一、工程概況:

  1、工程名稱:冷凍庫(177;5℃)、冷凍庫-18℃

  2、工程尺寸:冷凍庫:

  3、工程地點(diǎn):

  4、工程合同總價(jià)款:元整(:元)

  5、施工時(shí)間:合同簽訂之日,乙方收到全額工程款60%后開工承建。

  二、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求:

  1、制冷系統(tǒng)符合制冷行業(yè)安裝規(guī)范;

  2、實(shí)現(xiàn)全自動控制;

  3、保鮮庫達(dá)到177;5℃,冷凍庫達(dá)到-18℃。

  三、工程內(nèi)容及項(xiàng)目價(jià)格:

  1、保溫

  2、采用高密聚氨酯噴泡1000元3(27.543,計(jì)27540元)立方米數(shù)按實(shí)際測量為準(zhǔn)。保鮮庫制冷系統(tǒng):采用高配制冷系統(tǒng)機(jī)組采用國產(chǎn)原裝比澤爾壓縮機(jī)8.2,8500元冷凝器采用足平純紫銅管冷凝器:2500元原裝足平吊頂風(fēng)機(jī):5800元國標(biāo)貯液罐:650元國標(biāo)膨脹閥:400國標(biāo)電磁閥:330元冷庫專用低溫制冷劑:850元銅管及保溫材料:1500元支架及排水管:150元包裝、長途運(yùn)輸費(fèi):350元國標(biāo)過濾器:150元國標(biāo)電線、電纜:200元冷庫專用微電腦電控箱:800元高密聚氨酯發(fā)泡保溫門:1650元高低壓油壓壓力表:120元(60215;

  2)安裝調(diào)試費(fèi):1600元合計(jì):25,550元冷凍庫配置方案與冷鮮庫一樣,冷凍庫保溫門1500元,255XXXX0215;2-150元50950元總計(jì):78490元

  四、合同付款方式:

  1、合同簽訂后,甲方應(yīng)付總工程款的60%即47094元后開工承建,同時(shí)合同生效。

  2、機(jī)組設(shè)備到現(xiàn)場后,再付余款的80%即25117元。余款待工程結(jié)束后,一次性結(jié)清。如到期不付款,甲方每天向乙方付工程款5%的違約金。

  五、甲、乙雙方責(zé)任:

  1、甲方責(zé)任:

 。1)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的`臨時(shí)用電,將動力電引至乙方冷庫微電腦電控箱內(nèi)。

  (2)負(fù)責(zé)提供庫房供乙方存放冷庫必用的設(shè)備和材料,協(xié)助乙方搞好安全保衛(wèi)工作。

 。3)履行本合同應(yīng)盡其他未盡事宜。

  2、乙方責(zé)任:

 。1)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)范,安全文明施工,如發(fā)生責(zé)任事故應(yīng)由乙方承擔(dān)。

 。2)工程未交付使用前,協(xié)助甲方做好保護(hù)工作。

 。3)冷庫內(nèi)部涉及的土建工程由甲方負(fù)責(zé)施工,達(dá)到乙方工程要求標(biāo)準(zhǔn)。

 。3)堅(jiān)持質(zhì)量第一、信譽(yù)至上的原則,乙方采購的設(shè)備應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)范要求,手續(xù)齊全,并附有國家質(zhì)檢部門認(rèn)可的質(zhì)量證書。

 。4)乙方對其所承包的工程保修期為________年,終身維護(hù)。________年內(nèi)因質(zhì)量問題乙方負(fù)責(zé)維修或更換(除電網(wǎng)電壓不穩(wěn)、缺相或其他人為因素造成損壞,乙方不負(fù)任何責(zé)任)。

  六、合同生效及其他:

  (1)本合同雙方代表人簽字蓋章,乙方收到工程款后,本合同生效。

 。2)本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

 。3)本合同未盡事宜,雙方本著友好合作的態(tài)度,簽署書面修改或增補(bǔ)協(xié)議,與本合同具有同等的法律效力。注:如采用10.2比澤爾機(jī)組,相差3000元215;26000元。如采用國產(chǎn)谷輪機(jī)8機(jī)組,相差1000元215;220元。

  甲方簽字:__________

  乙方簽字:________

  _____年_____月____日

建筑工程施工合同15

  發(fā)包方(以下稱甲方):__________________

  承包方(以下稱乙方):__________________

  根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。

  第一條 工程項(xiàng)目

  1、工程名稱:__________________.

  2、工程地點(diǎn):__________________.

  3、承包方式:__________________.

  第二條 工程期限

  合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。

  第三條 工程價(jià)款、結(jié)算及付款方式

  本合同實(shí)行固定單價(jià)按實(shí)結(jié)算,經(jīng)雙方約定,光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。

  1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方確認(rèn)工程量后,對其進(jìn)行費(fèi)用的核定。

  3、工程量的'確認(rèn),所有工程量需雙方到現(xiàn)場進(jìn)行核對,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價(jià)_安裝組數(shù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。

  4、費(fèi)用支付,施工結(jié)束后,甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費(fèi)用。

  第四條 甲乙方責(zé)任

  1、甲方需把料運(yùn)至安裝現(xiàn)場。

  2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于1cm。

  3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個(gè)水平面上。

  4、乙方需每天對自己成員進(jìn)行安全檢查,保證施工現(xiàn)場零事故。

  5、乙方需對自己完成的成果進(jìn)行保護(hù),如現(xiàn)場發(fā)生破損,乙方需無條件進(jìn)行維修。

  第五條 安全施工

  乙方必須注意安全事項(xiàng),保證安裝前對其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,由乙方承擔(dān)。

  第六條 獎(jiǎng)懲責(zé)任

  1、如______月______日前安裝達(dá)到1MW光伏板安裝,則按1MW=______元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。

  2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。

  第七條 糾紛解決辦法

  因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

  第八條 附則

  本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  ______年______月______日

【建筑工程施工合同】相關(guān)文章:

建筑裝飾工程施工合同02-23

建筑工程施工合同(精選)07-05

[精選]建筑工程施工合同07-13

建筑工程施工合同【精選】07-18

建筑工程施工合同06-13

建筑工程施工簡易合同02-24

建筑工程施工安全合同03-20

城市建筑工程施工合同04-02

2022建筑工程施工合同03-30

大型建筑工程施工合同03-28