- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關推薦
加工承攬合同15篇[合集]
在當今社會,人們對合同愈發(fā)重視,人們運用到合同的場合不斷增多,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么一份詳細的合同要怎么寫呢?以下是小編幫大家整理的加工承攬合同 ,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
加工承攬合同 1
定作方:______(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:______x
承攬方:______(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:______x
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關規(guī)定,經雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:_______
品名或項目
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額:_______仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法:______x
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量:______x
三、履行的期限、地點和方式:______x
四、驗收標準和方法:______x
五、結算方式:______x
六、違約責任:_______除不可抗力的`原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:_______不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值xx%或酬金總額xx%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責任:_______中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值xx%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金xx%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:______x
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式xx份,正本雙方各執(zhí)xx份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:_______從雙方簽章之日起到xx年xx月xx日止。
十二、本合同簽訂日期:______年xx月xx日
定作方:______x
代表:______
開戶銀行:______
帳號:______
承攬方:______x
代表:______
開戶銀行:______
帳號:______
xx年xx月xx日
加工承攬合同 2
甲方(委托方):
乙方(加工方):
甲、乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則,經友好協(xié)商簽訂此協(xié)議,以資共同遵守:
一、 委托加工產品品名、單價及金額
二、 委托加工方式
1、 甲方提供原材料,乙方負責加工產品。
三、 質量要求及技術標準
1、 乙方嚴格按照甲方提出質量要求進行加工。
2、 技術標準參照國家標準執(zhí)行。
四、 包裝要求及交貨地點,運輸方式
1、 乙方按甲方要求進行包裝。
2、 甲方指定地點交貨。
3、 運輸方式為陸運,運費由甲方負擔。
五、 結算方式
1、 乙方全部交貨后,由乙方開具發(fā)票交與甲方。
2、 甲方以現(xiàn)金或銀行匯款方式與乙方結算。
六、 違約責任
1、 乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定時間交貨。
七、 解決合同糾紛的方式
1、 本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。
委托方(甲方):
加工方(乙方):
代表人簽字(或印章):
代表人簽字(或印章):
年 月 日 年月 日
加工承攬合同 3
甲方:_______________公司
法定代表人:_____________ 乙方:___________有限公司
代理人:_________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協(xié)議:
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務,該業(yè)務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務,__________、__________不是乙方的員工,業(yè)務過程中未得到乙方的.委托授權,事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民____元,甲方向乙方出具相關收款發(fā)票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方:__________________有限公司
法定代表人:____________________
乙方:__________________有限公司
代理人:________________________
__________年_______月_______日
加工承攬合同 4
訂立合同雙方:
定作方:(以下簡稱甲方)
承攬方:(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工生產家具產品,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條產品的名稱、品種、規(guī)格:(詳見附件1)
第二條產品技術、質量要求:產品質量、款式、尺寸、材料、內部結構及技術要求等,按照雙方簽字認可的設計圖紙、乙方提供的存放于甲方封存樣品及同行業(yè)相關規(guī)定為準。乙方必須在加工前向甲方提供中纖板的合格甲醛檢測報告,做成成品后,需再次向甲方提供合格的甲醛檢測報告;做油漆后成品需打樣;抽屜與柜體之間的縫隙不得超過2mm;嚴格按照圖紙所示的.木紋方向施工;漆膜表面光亮平滑,家具漆表面厚度一致,漆面飽和、干凈、無顆粒、無氣泡、起泡開裂等現(xiàn)象;木紋接口均采用橫紋平接方式;家具均制作成整體式,不能采用拼接組合方式;家具板材材質密度為,環(huán)保等級為
。
第三條交貨時間:_____年_____月_____日(如甲方推遲付款,交貨時間順延)
第四條交貨時間及交貨時間。交貨地點:
交貨時間:合同生效后
日交貨(或交貨時間詳見附件)。
第五條付款方式:
1.合同金額為:_____元,人民幣大寫:_____
。
2.預付款方式:雙方簽訂合同后,甲方在兩日內,先預付總金額的_____%;即_____元;
3.白坯產品完工后,付至合同總金額_____%,計:
萬元作為合同進度款。
4.成品后驗收合格付至總金額的_____,計:
5.安裝完畢后經業(yè)主方驗收合格后付至合同總金額_____,計:
質保金_____,質保期_____年。
6.門邊線條25元/米,按實際收貨結算。付款方式:滿5萬結一次。
第六條驗收:
1.甲方應于乙方安裝完畢后在安裝現(xiàn)場進行驗收,并將結果通知乙方,如交貨期屆滿,甲方未能及時收貨,乙方可適當收取一定的保管費用。
2.如有質量問題,由乙方負責維修或更換,直至甲方驗收合格為止;
3.如逾期驗收則視為質量合格(注:安裝完畢七日內驗收)。
4.如乙方生產的產品不符合要求,甲方有權終止合同。
第七條特別條款:
1.貨物運輸由_____方負責,運費由方承擔;搬運費由_____方承擔,產品安裝由方負責;
2.甲方未按期支付進度款、(交)提貨期限順延;
3.合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物,乙方有權要求甲方賠償因此而造成的損失。
4.甲方應為乙方提供適合安裝作業(yè)的現(xiàn)場、供電、清潔環(huán)境、運貨通道。安裝期間,甲方應確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。
5、乙方在現(xiàn)場安裝作業(yè)時,所造成的安全事故由乙方全部承擔。
第八條違約責任
1.乙方違約,則雙倍返還預付款;
2.甲方違,則不退還預付款,而因此給乙方造成之其損失亦全額賠償;如不能再合同約定的期限內支付乙方應付貨款,乙方有權從甲方貨物現(xiàn)場撤出所有產品,直至甲方支付應付所有貨款為止;
3.乙方不能按時交貨,按照每逾期一日向甲方支付
作為違約金,若該項違約金不足本條第一款金額,按第一款承擔違約金。
4.若因乙方質量問題造成的損失,如人工費、搬運費、工期延誤等,全部費用由乙方承擔。
第九條法律效力:
1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效;
2、本合同一式四份,甲方三份,乙方持一份;
3、一切由執(zhí)行本合同引起的或與本合同有關的政治甲乙雙方應當通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商不能解決時,則提交成都仲裁委員會。
第十條其他事項
1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。
加工圖紙必須由甲方現(xiàn)場代表李翔,乙方代表殷本建雙方簽字,每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發(fā)票。
甲方:乙方:成都市文春木業(yè)有限公司
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
開戶行:開戶行:
賬號:賬號:
電話:電話:
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
加工承攬合同 5
簽定日期:20xx年xx月xx日
定作方(甲方):xxxx
電話:xxxxxx
承攬方(乙方):xxxx
電話:xxxxxx
經雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
品名
規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額
定作方供應原材料:
原材料
規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法:xxxxxxxxxx。
2.產品檢驗標準和方法:xxxxxxxxxxxx。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:xxxxxxxx。
4.貨款及費用結算辦法及期限:xxxxxxxxxxxx。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):xxxx
乙方(蓋章):xxxx
加工承攬合同 6
甲方(加工方):
法定代表人:
地址:
聯(lián)系方式:
乙方(承攬方):
法定代表人:
地址:
聯(lián)系方式:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致,訂立本合同,共同遵守。
第1條 加工地材名稱及單價
地材名稱單位單價(元/t)備注
利用路基挖方料自行開采
砂t
碎石t
片石t
砂石料加工為綜合包干單價,單價內含人工費、材料費、場內裝車費、場內運輸費、試驗檢測費、機械及料具費、動力和照明費、機械人員設備的進出場費、管理費、利潤以及除資源稅以外的稅金等。
第2條 原材料提供方式
甲方提供原材料開采區(qū)由乙方自行開采加工,或乙方利用路基挖方料進行加工。
第3條 加工砂石料質量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》以及項目辦下發(fā)的其它相關質量標準,相關標準由甲方提供。
第4條 加工砂石料數(shù)量
本工程預計加工砂石料數(shù)量合計為 萬噸,具體數(shù)量由甲方向乙方下達使用計劃,乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計劃,確保施工生產的正常進行。若業(yè)主中途調整生產計劃,乙方需服從甲方整體安排。
第5條 砂石料數(shù)量確認方法及價款支付方式
5.1 每月 日甲方組織相關部門對本月砂、碎石、片石等用料清理匯總,以過磅清單作為計算依據(jù)制作計價單,該計價單由甲方合同部、工程部、物設部進行簽認,經總工程師審核后報項目經理審批并加蓋甲方印章,作為支付乙方價款的憑據(jù)。
5.2 甲方根據(jù)業(yè)主每期撥付款情況按比例支付計量款,并在每期計量款中扣留 作為工作安全、質量保證金,保證金待合同履行完畢后或合同終止 個月內不計利息退還。如合同履行期發(fā)生產品質量問題造成的'損失,甲方書面通知乙方,乙方在收到后 日內無答復即視為同意扣除。
第6條 甲方權利義務
6.1 指派工程技術人員和現(xiàn)場管理人員,實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理,對乙方工作進行監(jiān)督、檢查和驗收。
6.2 若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務,或終止與乙方的合同關系。
6.3 負責將施工用電引入到乙方加工場地。
6.4 負責交納資源稅。
6.5 負責下達砂、碎石、片石等石材需用量計劃。
6.6 負責組織車輛運輸并承擔運輸費用,甲方提供地磅進行驗收。
第7條 乙方權利和義務
7.1 在滿足合同約定的前提下,乙方有權對自有人員、設備等進行合理調配,在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的開采、加工等相關事項。
7.2 提供反擊破破碎機、振動篩等加工砂石料所需設備。
7.3 自行修建砂石料加工場及相關臨時住房,并承擔相應費用。
7.4 上足本工作的生產工人,保證生產需要,負責按甲方要求組織崗前培訓,組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。
7.5 乙方在開采、加工過程中,涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關環(huán)保、水保的相關事項應當按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定辦理。
7.6 在合同期內,乙方應在開采及生產加工區(qū)域內設置安全警示標志,做好砂石開采、生產加工過程中的安全管理工作;按照國家、地方政府、業(yè)主及甲方有關安全生產的各項規(guī)定,確保安全生產,對因實施本合同而發(fā)生一切安全及其它事故均由乙方自行負責;若因乙方原因造成甲方損失或對外承擔賠償責任,甲方有權向乙方追償。
第8條 違約責任
8.1 未按合同規(guī)定的質量交付砂石料,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方承擔。
8.2 乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量,因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量,需去其他料場采購時,價差費用由乙方承擔。除此外,另按未完成生產量總價的 %向甲方支付違約金。
8.3 原材料、成品或半成品僅限于本項目建設使用,乙方不得對外銷售;生產線設施、設備,僅用于本項目砂石料加工,乙方不得對外承接其他加工任務。否則,乙方承擔 萬元人民幣的違約金,連續(xù)兩次發(fā)生上述行為,甲方有權解除合同。
8.4 乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則,甲方有權終止合同,并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
8.5 乙方應采取有效安全保衛(wèi)措施,保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件,相關損失由乙方自行承擔。
第9條 履約保證
乙方采取方式 提供履約保證。
方式一:提供履約保證金 萬元;
方式二:以開采區(qū)機械設備作抵押擔保并簽訂抵押合同。甲方有權根據(jù)合同約定,在乙方出現(xiàn)違約情況時,全部或部分扣除履約保證金。合同履行完畢或終止后 個月之內,甲方應將剩余履約保證金不計利息退還乙方。
第10條 爭議解決方法
在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由貴陽鐵路運輸法院審理。若訴訟標的超過貴陽鐵路運輸法院的管轄權限,則由其上級法院成都鐵路運輸中級法院裁決。
第11條 協(xié)議的生效
本合同經雙方簽字蓋章后生效。
第12條 附則
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,雙方另行商定,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)三份;乙方執(zhí)一份。
簽署時間: 年 月 日
甲方(蓋章):
法定代表人或授權代表(簽字):
乙方(蓋章):
法定代表人或授權代表(簽字):
加工承攬合同 7
訂立合同雙方:________
承攬方:________木具廠以下簡稱甲方
定作方:________百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:________
一、材種:________柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:________按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。
甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:
________按核定價格單計算款25元。
第六條驗收標準和方法:
________本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:
________一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔:
________由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計98元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:
________由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計49元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元(大寫元)。
甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限:
________乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的.損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值2%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值3%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:
________在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;
協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于________年________月日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:________(蓋章)
代表人:________
地址:________
電話:________
開戶銀行:________
帳號:________
乙方:________
代表人:________
地址:________
電話:________
開戶銀行:________
帳號:________
________年________月_____日
加工承攬合同 8
合同編號:________
訂立合同雙方:________
定作人:___________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:_______ 簽約人:________
定作人承辦單位:______聯(lián)絡人:_______聯(lián)系電話:_______
定作人機構地址:_________傳真電話:_______
承攬人:______(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人:________簽約人:________
承攬人營業(yè)執(zhí)照:_________生產報刊亭許可證明:________
承攬人機構地址:________聯(lián)系人:______聯(lián)系電話:________
銀行開戶許可證:________ 開戶行:______帳戶:_______
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:XX萬元。
第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于XX平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于XXmm厚不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于XX%,使用XXmm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
、、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質)制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產。
、、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗.
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
、、交貨時間:乙方必須保證在XX年XX月XX日前全部交貨。
、、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
、、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務
、、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
、、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在XX日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除XX%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
、邸⒁曳匠兄Z為甲方制作的報刊亭因質量出現(xiàn)問題,XX年內免費進行保修,超過XX年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;
、、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
、、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
②、乙方交貨后15日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的`60%。
、、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。
、、剩余的合同標的額5%(XX元)價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
、、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額XX‰的違約金;
、、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付XX ‰的違約金。
第九條乙方違約責任
、、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除XX‰違約金;
、、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
、、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除XX‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第XX種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
、佟⒈竞贤皇剿姆,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
、、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:__________ 乙方:_________
簽約人:_________ 簽約人:_______
簽約地點:____________ 簽約地點:____________
簽約日期:____年____月____日 簽約日期:____年____月____日
加工承攬合同 9
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長,寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的'價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值
。常埃サ倪`約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開戶銀行:××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號:104750
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關中山街5號
電話:33.7347
開戶銀行:××縣支行
帳號:003485
一九八五年一月二十五日
加工承攬合同 10
甲方: (委托方) ____________
乙方: (承攬方) ____________
經甲乙雙方協(xié)議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數(shù)量。
1、名稱:XXX水泥焊接軌道板。
2、數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規(guī)定要求。
3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產品出廠的'運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當?shù)倪\輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數(shù)完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費用:該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:乙方交付產品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
1、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構解決。
2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:______ 蓋章:______簽約人:______ 職務:______ 電話號碼:______
乙方: ______蓋章:______簽約人:______ 職務:______ 電話號碼:______
時間:________年____月____日
加工承攬合同 11
發(fā)包方: (以下可簡稱:甲方)
承攬方: (以下可簡稱:乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,結合本工程的具體情況,為
一、工程名稱: 。
二、工程施工地點: 。
三、工程內容: 。
四、工程量和工程造價:
1、工程量為: 平方米,(注:如為約計數(shù),可據(jù)實結算)。
2、工程合同單價為: 元/平方米,本項工程合同總造價約為: 元,大寫: 元。
(注:如為約計數(shù)、可根據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額。)
四、付款方式及工程確認辦法:
1、合同簽訂后,甲方預付給乙方合同總款的 %,即 元,作
2、材料進入施工工地,甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。
3、梁架安裝基本結束,甲方付給乙方合同總款的 % ,即 元
4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。
5、本項工程質保金為合同總款 %,質保期為合同簽訂之日起滿壹
五、工程延期:
如遇下列情況之一,經雙方共同確認以后,工期作相應順延并以書面形式確定。
1、設計圖紙不全,設計工作無法開展。
2、設計方案(結構、造型等)有重大變更,甲方未及時通知乙方,使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關事宜。
3、不具備乙方進場條件(如:土建工程未到位),致使乙方不能按期進場開展工作。
4、未按合同規(guī)定拔付預付款,進度款而影響工程進度。
5、開始安裝前5日內,甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。
6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭動亂,空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災害。)
六、雙方職責
1、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經變更并開始施工時,甲方應提前通知乙方,并應及時據(jù)此調整合同價款。
2、甲乙方對于產品已安裝部分,應共同承擔負責成品的保護,甲乙雙方及其他相關施工單位都有義務保護,甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負責賠償”的原則由乙方計取賠款,并由損壞方承擔相關責任。
七、甲方職責:
1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點,并確保乙方施工期內的需要,費用由甲方負責。
2、開通施工場地的通道,滿足乙方施工運輸?shù)男枰?/p>
3、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規(guī)劃等相關部門征收的本項的其它費用。
4、甲方負責處理協(xié)調好與本項工程有關的部門關系,并確保不因國家相關部門的干預而影響乙方施工,否則造成的停工及損失由甲方負責。
5、在施工過程中,甲方與本工程無關的人員未經乙方同意,不得擅自進入乙方施工現(xiàn)場,否則造成人員傷亡由甲方負責。
八、乙方職責:
1、乙方根據(jù)甲方要求,將所帶的資料、工量及人員進入施工現(xiàn)場。
2、乙方在施工過程中,隨時接受甲方領導的監(jiān)督、檢查,乙方應給予積極的配合,對于乙方工程質量不合格的部位應立即返工或修改,由此造成的經濟損失由乙方自行承擔。
3、負責產品材料的保管;乙方施工人員在施工期間,要做到安全第一,如果說出現(xiàn)因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方承擔,甲方不負任何責任。
4、遵守地方法規(guī)以及政府相關行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。
5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件。
九、土建方應配合的相關事宜:
1、提供現(xiàn)場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關數(shù)據(jù)及位置。
2、提供土建施工進度計劃,以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期:
在乙方人員、設備材料進入施工現(xiàn)場第二天起計為施工工期,日歷天數(shù)工期 天,如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延。
十一、合同爭議、合同的生效與終止:
(一)爭議:
甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方,可先行協(xié)商,協(xié)商不成時,由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效,于甲方支付款項完畢,乙方將工程整體移交給甲方后,除保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿,甲方支款項完畢后,保修條款自然終止。
十二、交工質量保修承諾
1、交工質量保修承諾工程整體移交給甲方使用后,我方在保修期內提供免費保修服務。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的因素,如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質量問題,乙方可及時派人維修、更換、相關費用由甲方承擔。
3、保修期滿后,乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務,做到定期回訪,及時處理使用中出現(xiàn)的問題。
十三、其它約定:
1、標的物(即工程所含內容的所有項目)所有權自工程款結清時開始轉移,如甲方未結清工程款,標的'物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時,須出據(jù)帶有財務紅章的收據(jù)或發(fā)票,甲方撥付工程款時須以匯票(或轉帳支票主)的形式轉入乙方公司指定的帳戶,且甲方確保支票內容填寫正確完整,否則,由此引起的相關問題由責任方承擔。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設計的并由甲方簽字蓋章認可后的圖紙。
4、結構網架設計,甲方除提供設計院的正式圖紙外,設計網架的懸掛物等,如燈飾內裝部分必須告知乙方,否則出現(xiàn)問題自負。
5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙,相關費用由甲方承擔。
6、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注:
代表人: 代表人:
代理人: 代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶行: 開戶行:
帳號: 帳號:
加工承攬合同 12
承攬方:_______________以下簡稱甲方
定作方:_______________以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品第二條加工成品質量要求:
1.材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2.用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3.嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
4.甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于_______________年_______________月_______________日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.第七條交貨的時間和地點:_______________年_______________月_______________日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽之日,乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的`損失由甲方賠償.
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
4.甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.3.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.6.乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______________年_______________月_______________日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方(蓋章)代表人:_______________
地址:_______________
電話:_______________
乙方(簽名):_______________
代表人:_______________
地址:_______________
電話:_______________
_______________年_______________月_______________日
加工承攬合同 13
定作單位:______________ (以下簡稱甲方)
承攬單位:______________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》等有關規(guī)定,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經充分協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條 加工構件品名與價款
一、加工品名:某項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、承攬方式:本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。
三、加工單價:每噸_______元整人民幣(_______元人民幣)
四、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工制作范圍內將不再發(fā)生的其它費用支出。
五、本加工構件不含防腐涂裝,由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝,乙方提供構件機械翻身。
六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規(guī)費,乙方開具發(fā)票。
第二條 加工成品期限與交付
一、加工期限:共計____日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài):按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付;預組裝前坡口形成,再進行預組裝驗收,并配合防腐涂裝。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。
第三條 加工材料供應與采購
一、甲方負責供應的材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,并負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后,作為供料依據(jù)(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排版圖必須經過甲方確認后方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費。
二、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件,沒有合格證書,且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的`損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規(guī)定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產品,其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。
五、材料代用,經甲方批準后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條 加工成品質量與驗收
一、根據(jù)設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料,遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規(guī)定,由乙方確保本加工構件質量。
二、質量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修________年。
四、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。
五、驗收交付:加工完畢預組裝后,以國家頒發(fā)的工程驗收規(guī)范、質量檢驗標準及圖紙技術要求為依據(jù);由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明,通知甲方屆時驗收,辦理交付手續(xù)。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。
六、乙方應嚴格按照標準規(guī)范、技術資料及甲方要求組織加工,隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗;如加工質量不符合各項要求,乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠,并承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質量低劣又無法修理的,乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失。
七、甲方監(jiān)造人員負責質量檢查、監(jiān)督和辦理驗收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可,不對乙方的加工構件質量負全部責任。
定作單位:______________
承攬單位:______________
______年________月_______日
加工承攬合同 14
甲方:
乙方:
甲方因與東莞市____家具配件廠加工承攬合同糾紛一案,委托乙方的律師進行代理訴訟,經雙方協(xié)商,訂立下列條款,以資共同遵守履行。
一、乙方指派實為根據(jù),以法律為準繩參加訴訟活動,全力維護甲方的合法權益。
二、甲方必須如實地向承辦律師敘述案情,主動提供有關證據(jù)和資料。如甲方故意向承辦律師捏造事實,弄虛作假,乙方有權終止代理,依約所收費用不予退還。
三、如乙方無故終止合同,所收律師費退還甲方。如甲方無故終止合同,律師費不予退還。
四、參照國家《律師業(yè)務收費辦法》,經甲乙雙方協(xié)商一致,甲方按以下方式向乙方繳納律師費(選其一):
1、按本案標的額之比例收取律師費:甲方在扣除xx美金后,甲方按剩余的總款項的`30%支付給乙方作為律師費。
2、按收取辦案費后再采取風險收費方式收取律師費:
3、按雙方約定之其他方式(按時、按件等)收取律師費:
五、乙方律師為甲方辦案所需之證據(jù)收集、調查、交通、食宿及津貼等費用,由甲方負擔。該費用之承付,經雙方協(xié)商,甲方向乙方支付深圳范圍內辦案費(包干)無元。市外另行商定。
六、甲方委托乙方代理權限,依授權委托書確定之。
七、如甲方在簽訂本合同后,非因乙方過錯而提出撤訴和庭外和解,乙方收取的代理費不予退還甲方,未收部分應補交乙方。
八、本合同的有效期限,自簽訂之日起至本案委托階段終止(判決、裁定、調解、案外和解或撤銷訴訟)。本案終結后,如甲方繼續(xù)委托乙方代理上訴、申訴、或執(zhí)行,雙方應另行訂立委托合同,費用另計。
九、在執(zhí)行本合同期間,如乙方要求變更合同條款,需經雙方協(xié)商確定并作為本合同的附件,與本合同具有同等效力。
十、本合同一式三份,甲乙方各執(zhí)一份,一份交承辦律師。
甲方(蓋章):
乙方:
代表人(簽字):
身份證號碼:
年 月 日
年 月 日
加工承攬合同 15
供方:
合同編號:
需方: 簽訂地點:
產品名
稱、型號、廠家、數(shù)量、金額
簽訂時間:
產品名稱
商標
規(guī)格型號
備注
計量單位
數(shù)量
價款
單價
總價
攪拌澆灌機
混凝土發(fā)泡砌塊技術及發(fā)泡劑制作技術
混凝土物理發(fā)泡技術及發(fā)泡劑制作技術
首付定金( )
合計人民幣金額(大寫):
第一條 設備部分
1、供方負責提供免蒸養(yǎng)砌塊全套設備(攪拌機、儲料倉等設備)
2、供方負責設備的安裝、試運營,必須達到需方的要求(需方只提供水泥罐和管道)。
3、供方收到定金在15個工作日內交貨。
第二條 技術部分
1、供方負責提供免蒸養(yǎng)砌塊化學發(fā)泡技術物理植物發(fā)泡技術,保溫磚砌塊填充物的發(fā)泡技術。
2、供方負責提供以上兩種成形材料的`發(fā)泡劑制作技術,保證達到客戶的要求。
3、供方負責需方的要求至達到檢測合格(泡沫混凝土標準)。
4、供方提供的技術做出來得產品容重每立方不能超過140公斤,每立方價格不能超過90元。
第三條 付款方式
定設備時首付10%定金,設備制作成形運到需方目的地,設備到達需方要求付40%,余額50%至發(fā)泡技術發(fā)泡劑的制作技術完成后付清。(注:付款后配方的原料及制作技術全部提供給對方)
第四條 違約責任
本合同一經簽字,雙方必須無條件遵守,如有一方違約,付給受害方總價款60%違約金。
1、合同爭議的解決方式:本合同發(fā)生爭議,由雙方人當事人協(xié)商解決,協(xié)商不了的向供方人民法院提起訴訟。
2、本合同自簽字之日起生效。
第五條在供方沒有營業(yè)執(zhí)照等因素,需方委托武漢半島磚機設備有限公司監(jiān)督,督促配合半島公司完成需方的要求。
供方 需方
單位名稱:
單位名稱:
單位地址:
單位地址:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
開戶銀行:
開戶銀行:
賬號:
賬號:
【加工承攬合同 】相關文章:
加工承攬合同(2) -加工承攬合同04-26
加工承攬合同(1) -加工承攬合同04-26
承攬合同 -加工承攬合同04-26
承攬合同(條款) -加工承攬合同04-26
承攬合同(半成品) -加工承攬合同04-26
承攬合同(簡4) -加工承攬合同04-26
承攬合同(簡3) -加工承攬合同04-26
承攬合同(簡2) -加工承攬合同04-26
承攬合同(簡1) -加工承攬合同04-26
承攬合同(含運輸) -加工承攬合同04-26