承攬加工合同

時(shí)間：2023-07-30 17:09:39 加工承攬合同我要投稿

加工承攬合同推薦度：
加工承攬合同推薦度：
相關(guān)推薦

承攬加工合同15篇（經(jīng)典）

　　隨著人們法律意識(shí)的建立，合同對(duì)我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編整理的承攬加工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

承攬加工合同15篇（經(jīng)典）

承攬加工合同1

　　承攬方：

　　身份證號(hào)：

　　電話：

　　定作方：_____________家具有限公司

　　法定代理人：

　　電話：

　　_____________家具有限公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條：加工產(chǎn)品及工價(jià)（見產(chǎn)品清單）

　　第二條：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求（依照定作方公司品質(zhì)部要求）

　　第三條：資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應(yīng)即時(shí)回復(fù)并提出修改意見。

　　2、.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第四條：工資：依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價(jià)結(jié)賬（有特殊約定的除外）；

　　第五條：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：依照定作方公司品質(zhì)部要求驗(yàn)收。

　　第六條：交貨時(shí)間和地點(diǎn)：依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉庫，嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗(yàn)收并簽名確認(rèn)方可生效。

　　第七條：結(jié)算方式及期限：按定作方品質(zhì)部驗(yàn)收合格的'產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬（平時(shí)借支除外）。

　　第八條：其他約定

　　1、合同期間，承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項(xiàng)管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實(shí)施管理和處理。

　　2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內(nèi)，承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé)，與定作方公司無關(guān)。

　　第九條：承攬方的違約責(zé)任

　　1、承攬方未按合同規(guī)定（生產(chǎn)排產(chǎn)單）的時(shí)間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的，承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行返工處理（返工費(fèi)用由承攬方自行負(fù)責(zé)），經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的，定作方公司有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同（訂單）規(guī)定，應(yīng)當(dāng)向定作方提出報(bào)損及申請(qǐng)補(bǔ)料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補(bǔ)料責(zé)任；

　　3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失；

　　4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個(gè)月向定作方公司書面申請(qǐng)并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。

　　第十條：定作方公司的責(zé)任

　　1、提供承攬方的訂單、工作場所，機(jī)器設(shè)備和材料、部份工具等；

　　2、提供承攬方合同期免費(fèi)住宿，水電費(fèi)承攬方按實(shí)際使用自行負(fù)責(zé)；

　　3、合同期間免費(fèi)提供承攬方午餐和晚餐；

　　第十一條：糾紛的處理

　　合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)向人民法院起訴。

　　本合同自_______年___月___日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；

　　定作方（代表人）________________________

　　簽訂地點(diǎn)：

　　_______年___月___日

　　承攬方（代表人）：________________________

　　簽訂地點(diǎn)：

　　_______年___月___日

承攬加工合同2

　　定作單位：某某項(xiàng)目經(jīng)理部（以下簡稱甲方）

　　承攬單位：某某海陸模壓有限公司（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定，甲方將本工程項(xiàng)目加工制作委托給乙方承攬加工，結(jié)合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本補(bǔ)充合同，以資共同遵照履行。

　　一、加工品名：某某某某高爐大修工程高爐斜橋上料弧型軌道加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。

　　二、加工總價(jià)：捌仟元整人民幣（￥：8000.00元人民幣）

　　三、本加工構(gòu)件合同總價(jià)一次包定，不受市場物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門調(diào)價(jià)文件的'影響；已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費(fèi)用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出。

　　四、本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi)，乙方開具發(fā)票。

　　五、加工期限：暫定某某日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時(shí)間及時(shí)交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　六、交付狀態(tài)：按甲方提供的加工制作圖圖示狀態(tài)交付。

　　七、交付地點(diǎn)：運(yùn)輸至甲方指定場地，甲方負(fù)責(zé)卸車。

　　八、本補(bǔ)充合同作為原合同之附件，與原合同具有同等效力。本補(bǔ)充合同其它規(guī)定同原合同相同。

　　九、本補(bǔ)充合同經(jīng)雙方代理人鑒字、單位蓋章后即生效，至全部構(gòu)件交付驗(yàn)收合格、結(jié)清款項(xiàng)，保修期滿后自動(dòng)失效。

　　定作單位：某某項(xiàng)目經(jīng)理部

　　承攬單位：某某海陸模壓有限公司

　　單位地址：某某省某某市錦豐鎮(zhèn)

　　單位地址：某某省某某市楊舍鎮(zhèn)

　　委托代理人：

　　執(zhí)行人：

　　電話號(hào)碼：電話號(hào)碼：

　　簽訂日期：___年___月___日

承攬加工合同3

　　委托方：_______紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：_______電鍍廠（乙方）

　　1．加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期：

　　項(xiàng)目

　　產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（___元）總價(jià)（___元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_______以上只_______萬_______萬_______萬淬火綜條支_______萬萬_______萬合計(jì)。

　　2．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的'加工件允許損壞千分之______，但損壞件必須歸還甲方。

　　3．原料供應(yīng)：

　　加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

　　4．交貨方式：

　　由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。

　　5．質(zhì)量驗(yàn)收方法：

　　完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

　　6．結(jié)算方式：

　　xxxx。

　　7．違約責(zé)任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。

　　甲方：_______紡織器材廠乙方：_______電鍍廠

　　法定代表人：（蓋章）_______ 法定代表人：（蓋章）_______

　　地址：_______ 地址：_______

　　銀行帳號(hào)：_______ 銀行帳號(hào)：______

　　______年_______月_______日

承攬加工合同4

　　定作方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱甲方）

　　承攬方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱乙方）

　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。

　　定做產(chǎn)品：

　　品名___________

　　規(guī)格型號(hào)___________

　　單位___________

　　數(shù)量___________

　　單價(jià)___________

　　價(jià)款或酬金___________

　�。保a(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：

　�。玻牧系奶峁┮约耙�(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

　�。常男械钠谙蕖⒌攸c(diǎn)和方式：

　�。矗�(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

　　５．結(jié)算方式：

　�。叮`約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

　�。ǎ保┏袛埛降倪`約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值____％或酬金總額____的違約金。

　　（２）定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的`，償付未履行部分價(jià)款總值____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部

　　分酬金____％的違約金。

　�。罚p方約定的其它條款：

　　８．以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

　�。梗竞贤瑘�(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　�。保埃竞贤皇絖___份，正本雙方各執(zhí)____份。

　　１１．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年____月____日止。

　　１２．本合同簽訂日期：____年____月____日

　　定作方：____

　　承攬方：____

　　法定代表人：____

　　____年____月____日

承攬加工合同5

　　定作方：_______________（簡稱甲方）

　　營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_____________________

　　承攬方：_______________（簡稱乙方）

　　營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_____________________

　　根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　品名或項(xiàng)目

　　規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

　　一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________

　　三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：_________________________

　　四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________

　　五、結(jié)算方式：_________________________

　　六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

　　1．承攬方的.違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___％或酬金總額____ ％的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　2．定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　七、雙方約定的其它條款：________________

　　八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

　　九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

　　十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

　　定作方：________________

　　代表：__________________

　　開戶銀行：______________

　　帳號(hào)：__________________

　　承攬方：________________

　　代表：__________________

　　開戶銀行：______________

　　帳號(hào)：__________________

　　_______年______月_____日

承攬加工合同6

　　簽訂地點(diǎn)：

　　簽訂時(shí)間：年月日

　　定作方（甲方）：

　　承攬方（乙方）：

　　按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，本著平等互利、協(xié)商一致的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、項(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目名稱：

　　2、項(xiàng)目地點(diǎn)：

　　二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)

　　序號(hào) 貨物名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)：元/m2 備注

　　1 鋼質(zhì)防火門甲級(jí)

　　2 乙級(jí)

　　3 丙級(jí)

　　合計(jì)：（樘）㎡×元/㎡=元。

　　114樘/363.06㎡

　　金額（大寫）：（不含稅）

　　注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內(nèi)填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色；門板為平板；按實(shí)際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。

　　三、交貨日期：根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)度交貨。

　　四、交貨地點(diǎn)：工地現(xiàn)場。

　　五、技術(shù)質(zhì)量要求：

　　1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標(biāo)準(zhǔn)GB12955-20xx。

　　2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗(yàn)收。

　　六、承包方式：

　　含運(yùn)輸及安裝。

　　七、付款方式：

　　1、合同簽訂后，預(yù)付總貨款的%，貨物全部進(jìn)場，再付總貨款的.%，安裝完畢再付總價(jià)的％，剩余％為質(zhì)保，質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。

　　八、售后服務(wù)承諾

　　1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計(jì)算，質(zhì)保十二個(gè)月。在質(zhì)保期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。質(zhì)保期過后，所有產(chǎn)品實(shí)行終身售后服務(wù)，只收取材料成本費(fèi)用。

　　九、違約責(zé)任

　　1、按《合同法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　十、爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。

　　十一、附則

　　本合同一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　代理人：代理人：

　　電話：電話：

　　年月日年月日

承攬加工合同7

　　承攬方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱

　　型號(hào)

　　規(guī)格

　　質(zhì)量要求

　　計(jì)量單位

　　數(shù)量

　　加工費(fèi)

　　單位

　　總價(jià)

　　第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱

　　完工時(shí)間

　　檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)

　　檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法

　　包裝標(biāo)準(zhǔn)

　　包裝費(fèi)承擔(dān)

　　第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱

　　交付時(shí)間

　　交付地點(diǎn)

　　運(yùn)輸方法

　　運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)

　　第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱

　　型號(hào)

　　規(guī)格

　　質(zhì)量要求

　　計(jì)量單位

　　數(shù)量

　　單價(jià)

　　總價(jià)

　　圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間

　　第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱

　　交付時(shí)間

　　交付地點(diǎn)

　　交付數(shù)量

　　包裝要求

　　檢驗(yàn)方法

　　運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)

　　第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間

　　_________。

　　第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還。

　　第八條甲方的違約責(zé)任

　　1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4．甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。

　　5．甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________％的違約金。

　　6．由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第九條乙方的違約責(zé)任

　　1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　2．乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________％的違約金。

　　3．乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

　　4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　5．乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　6．乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十條聲明及保證

　　（一）甲方：

　　1．甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

　�。ǘ┮曳剑�

　　1．乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的'法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對(duì)從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

　　2．各方通訊地址如下：_________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對(duì)方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

　　第十四條爭議的處理

　　1．本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

　　2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　（1）提交_________仲裁委員會(huì)仲裁；

　�。�2）依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

　　第十六條補(bǔ)充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

　　承攬方（蓋章）：_____________ 定作方（蓋章）：_____________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　地址：_______________________ 地址：_______________________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：___________________ 簽訂地點(diǎn)：___________________

承攬加工合同8

　　訂立合同雙方：

　　承攬人：______________________________

　　定作人：______________________________

　　定作人委托承攬人加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　編號(hào)：________________________

　　名稱：________________________

　　規(guī)格：________________________

　　單位：________________________

　　數(shù)量：________________________

　　備注：________________________

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　�。ḿ庸ざㄗ魑锲�，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)）

　　編號(hào)

　　名稱

　　規(guī)格

　　單位

　　數(shù)量

　　備注

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　________________________________________________________________________

　�。�1．用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作人檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2．用定作人原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬人對(duì)定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3．原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

　　第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　_____________________________________________________________________

　�。�1．承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人；定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2．承攬人對(duì)于承攬的工作，如果定作人要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3．定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。）

　　第五條價(jià)款或酬金

　　___________________________________________________________________

　�。▋r(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。）

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　________________________________________________________________________

　　（1．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2．定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬人所完成的工作。驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作人使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3．當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量）監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。）

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　________________________________________________________________________

　�。�1．交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議；并按協(xié)議執(zhí)行。2．交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。）

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　____________________________________________________________

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　___________________________________________

　　_____________________________

　　第十條結(jié)算方式及期限

　　________________________________________________________________________

　　第十一條其他

　　________________________________________________________________________

　�。ㄈ纾�1．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作人可向承攬人交付定金，定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金，承攬人不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預(yù)付款。承攬人不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請(qǐng)求返還，等等。）

　　第十二條承攬人的.違約責(zé)任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)者修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作人有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應(yīng)當(dāng)償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金_____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作人償付違約金。）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。

　　未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（10％--30％的幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％的幅度）違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

　　七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬人對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權(quán)拒收，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條定作人的違約責(zé)任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬犬因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價(jià)款總值_____％（10％一30％的幅度）的違約金；不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____％（20％一60％的幅度）的違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬人有權(quán)解除合同，定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作人超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物時(shí)，承攬人有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬和保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作人；變賣定作物所得少于報(bào)酬和保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作人還應(yīng)補(bǔ)償不足部分，如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此

　　而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時(shí)，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬人由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執(zhí)一份；合同副本一式_____份，交________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。

　　定作人：（蓋章）________________

　　代表人：（蓋章）________________

　　地址：__________________________

　　電話：__________________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號(hào)：__________________________

　　承攬人：（蓋章）________________

　　代表人：（蓋章）________________

　　地址：__________________________

　　電話：__________________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號(hào)：__________________________

　　____________年_______月_____日

承攬加工合同9

　　委托方：簽訂地點(diǎn)：

　　承接方：深圳斯拉歐加文化傳播有限公司訂日期：年月日

　　依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條：廣告承攬要求。

　　1.1 項(xiàng)目（制作）

　　1.2 廣告及活動(dòng)內(nèi)容及有關(guān)證件的'名稱、編號(hào)

　　1.3 發(fā)布地點(diǎn)或形式：

　　1.4 顏色：

　　1.5 規(guī)格或材料：

　　1.6 刊播次數(shù)、起止日期及時(shí)間：

　　第二條：費(fèi)用及支付方法

　　2.1 費(fèi)用

　　本次活動(dòng)總金額為，（大寫圓整）

　　2.2 結(jié)算方式和期限：

　　第三條：驗(yàn)收方式及時(shí)間：

　　第四條：違約責(zé)任

　　4.1 委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi) 10% 的違約金；逾期支付廣告費(fèi)用，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的 1% 償付違約金。

　　4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費(fèi) 10% 的違約金；不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的 1% 償付違約金。

　　4.3 其他違約責(zé)任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

　　第五條：糾紛解決方式

　　發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（ 2 ）項(xiàng)規(guī)定辦理。

　　1. 向地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁；

　　2. 向連云港市當(dāng)?shù)?人民法院起訴。

　　第六條：雙方商定的其他事項(xiàng)：

　　第七條：附則

　　本合同有效期自年月日生效至年月日終止。

　　委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：

　　單位名稱（蓋章）單位名稱（蓋章）

　　地址：地址：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

承攬加工合同10

　　定作單位：

　　某某項(xiàng)目經(jīng)理部（以下簡稱甲方）

　　承攬單位：

　　某某市某某機(jī)械制造有限公司（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定，甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工，結(jié)合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。

　　第一條加工構(gòu)件品名與價(jià)款

　　一、加工品名：某某華某某高爐大修項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。

　　二、承攬方式：本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機(jī)械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價(jià)包干、完工結(jié)算的承攬方式。

　　三、加工單價(jià)：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）

　　四、本加工構(gòu)件綜合單價(jià)一次包定，不受市場物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門調(diào)價(jià)文件的影響；已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費(fèi)用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出。

　　五、本加工構(gòu)件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進(jìn)行防腐涂裝，乙方免費(fèi)提供構(gòu)件機(jī)械翻身。

　　六、本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi)，乙方開具發(fā)票。

　　第二條加工成品期限與交付

　　一、加工期限：共計(jì)五十日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時(shí)間及時(shí)交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　二、交付狀態(tài)：按雙方簽字認(rèn)可的加工制作排版圖交付；預(yù)組裝前坡口形成，再進(jìn)行預(yù)組裝驗(yàn)收，并配合防腐涂裝。

　　三、交付地點(diǎn)：運(yùn)輸至甲方指定場地，甲方負(fù)責(zé)卸車。

　　第三條加工材料供應(yīng)與采購

　　一、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料：本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應(yīng)，并負(fù)責(zé)送貨到乙方指定地點(diǎn)，乙方負(fù)責(zé)卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后，作為供料依據(jù)（板材材損3％）。乙方按圖紙要求負(fù)責(zé)組織排版套材下料，排版圖必須經(jīng)過甲方確認(rèn)后方可下料切割，超供用料甲方負(fù)責(zé)回收或按市場廢鋼價(jià)在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費(fèi)材料按同期市場價(jià)在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管費(fèi)。

　　二、乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料：本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購；采用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設(shè)計(jì)要求。

　　三、乙方自行采購的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件，沒有合格證書，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗(yàn)定為不合格的材料、構(gòu)配件等，甲方有權(quán)制止使用，由此而造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　四、具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗(yàn)，其檢驗(yàn)費(fèi)用由乙方承擔(dān)，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時(shí)內(nèi)清理出場。

　　五、材料代用，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時(shí)，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。

　　第四條加工成品質(zhì)量與驗(yàn)收

　　一、根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料，遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定，由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。

　　二、質(zhì)量等級(jí)：一次驗(yàn)收合格

　　三、保修期限：保修壹年。

　　四、技術(shù)資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術(shù)資料的.復(fù)制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標(biāo)程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。

　　五、驗(yàn)收交付：加工完畢預(yù)組裝后，以國家頒發(fā)的工程驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙技術(shù)要求為依據(jù)；由乙方提供必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明，通知甲方屆時(shí)驗(yàn)收，辦理交付手續(xù)。出廠時(shí)必須將加工的技術(shù)資料按甲方貫標(biāo)要求整理好一并交甲方一式壹份。

　　六、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)資料及甲方要求組織加工，隨時(shí)接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn)；如加工質(zhì)量不符合各項(xiàng)要求，乙方應(yīng)無償返工或修理直至達(dá)到質(zhì)量要求方可出廠，并承擔(dān)由自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M(fèi)用。如加工構(gòu)件質(zhì)量低劣又無法修理的，乙方應(yīng)賠償甲方由此造成的相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。

　　七、甲方監(jiān)造人員負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查、監(jiān)督和辦理驗(yàn)收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員的簽字驗(yàn)收只代表甲方對(duì)乙方工序質(zhì)量的認(rèn)可，不對(duì)乙方的加工構(gòu)件質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。

承攬加工合同11

　　訂做方（以下簡稱需方）：

　　承攬方（以下簡稱供方）：

　　訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模模板，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額：（此合同單價(jià)為稅前價(jià)）

　　品名規(guī)格數(shù)量單位重量（噸）單價(jià)元/噸價(jià)款（元）備注

　　箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計(jì)重量

　　總計(jì)

　　總金額（大寫）柒萬柒仟元整

　　二、技術(shù)資料提供方法：需方提供標(biāo)的物所需施工圖，按需方確認(rèn)的.標(biāo)的物圖紙加工；

　　三、質(zhì)量要求：供方嚴(yán)格按圖紙加工，產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求，并配合甲方的監(jiān)督檢查；

　　四、交貨地點(diǎn)：供方廠內(nèi)驗(yàn)收交貨；

　　五、交貨時(shí)間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。

　　六、計(jì)量方式：需方以標(biāo)的物加工過磅重量進(jìn)行結(jié)算；

　　七、結(jié)算方式：合同簽訂后需方預(yù)付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標(biāo)的物時(shí)結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項(xiàng)（以實(shí)際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準(zhǔn)）。

　　八、標(biāo)的物所有權(quán)自交付全部貨款時(shí)起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價(jià)款全部貨款義務(wù)的，標(biāo)的物仍屬于供方所有。

　　九、運(yùn)輸方式及到達(dá)站和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：汽運(yùn)，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用.工地卸車及其它費(fèi)用由需方承擔(dān)。

　　十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。

　　十一、違約責(zé)任：由違約方負(fù)責(zé)；

　　十二、解決合同糾紛的方式：協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會(huì)解決，或依法向人民法院起訴；

　　十三、本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

　　十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應(yīng)。

　　訂做方：承攬方：

　　單位：單位：

　　法定代理人：法定代理人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　開戶行：戶名：

　　帳號(hào)：卡號(hào)：

　　郵編：郵編：

　　簽訂時(shí)間：

承攬加工合同12

　　定作方：

　　合同編號(hào)：

　　承攬方：

　　簽訂日期：

　　定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達(dá)成以下合同條款。

　　一、加工成品：

　　二、加工成品質(zhì)量要求：

　　三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1.定作方提供原材料的，承攬方對(duì)定作方提供的原材料在下料之前必須進(jìn)行檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊，下料后再提出原料質(zhì)量問題的，造成定作方損失的，承攬方應(yīng)予賠償。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過。

　　2、承攬方提供原材料的，應(yīng)保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。

　　四、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)及時(shí)回復(fù)，提出修改意見。

　　2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　五、價(jià)款或酬金

　　價(jià)款或酬金按照如下約定計(jì)算：

　　六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問題由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　七、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　1、交貨時(shí)間：。

　　2、交貨地點(diǎn)：定作方工廠內(nèi)

　　八、包裝要求

　　1、成品按照包裝費(fèi)用由承攬方承擔(dān)。

　　九、運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：運(yùn)輸由承攬方負(fù)責(zé)，費(fèi)用承攬方承擔(dān)。

　　十、費(fèi)用結(jié)算

　　結(jié)算時(shí)間：

　　十一、承攬方的違約責(zé)任

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的'，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　7、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　十二、不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十三、其它約定

　　1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

　　2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式份。

　　甲方：

　　蓋章：

　　簽約人：

　　職務(wù)：

　　電話號(hào)碼：

　　已方：

　　蓋章:

　　簽約人：

　　職務(wù)：

　　電話號(hào)碼：

　　時(shí)間：年月日

承攬加工合同13

　　甲方：xxxxx（委托方）

　　乙方：xxxxxxxxxx（承攬方）

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。

　　一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。

　　1、名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。

　　2、數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。

　　以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關(guān)事宜：

　　1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。

　　2、乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。

　　3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時(shí)解決質(zhì)疑問題。

　　4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。

　　5、產(chǎn)品出廠的'運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)，（甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸車輛及司機(jī)，乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜）

　　6、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。

　　7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時(shí)間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對(duì)方，協(xié)商解決。

　　四、加工費(fèi)用：

　　該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后，甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

　　六、其他事宜：

　　1、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。

　　2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。

　　3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：xxxxxxxxx蓋章：

　　簽約人：xxx職務(wù)：xxxxx電話號(hào)碼：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　已方：xxx蓋章：

　　簽約人：xx職務(wù)：xxx電話號(hào)碼：xxxxxxxxxxxx

　　時(shí)間：20xx年xx月xx日

承攬加工合同14

　　甲方：（定作方）

　　地址:×××工業(yè)城

　　法定代表人:

　　營業(yè)執(zhí)照證號(hào):

　　乙方：（承攬方）

　　地址:

　　法定代表人:

　　營業(yè)執(zhí)照證號(hào):

　　合同編號(hào)：合同簽訂地：×××工業(yè)城內(nèi)

　　乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，特訂立本合同。

　　一、本合同所指加工行為是：

　　甲方向乙方下達(dá)加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn)，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付加工費(fèi)給乙方的行為。

　　二、本合同所指加工之零部件見下表:

　　甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名、規(guī)格單位單價(jià) 備注

　　1. 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

　　三、加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（包括質(zhì)量要求）：

　　甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名規(guī)格技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求

　　備注

　　四、加工零部件價(jià)格及加工費(fèi)的確定：

　　1. 乙方加工零部件的價(jià)格，由雙方依據(jù)《報(bào)價(jià)核算表》確認(rèn)，該價(jià)格自確認(rèn)之日起生效。因市場價(jià)格的變動(dòng)或其它原因，需要調(diào)整價(jià)格的，按該程序重新確認(rèn)，之前仍按原價(jià)格執(zhí)行。

　　2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價(jià)格最低；在其它廠家能以比乙方更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量的加工零部件時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下，將價(jià)格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價(jià)格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。

　　3. 加工費(fèi)計(jì)算方法：

　　(1) 對(duì)甲方提供的原材料、零部件，應(yīng)在核定加工零部件價(jià)格基礎(chǔ)上，扣除甲方提供之原材料、零部件價(jià)格，余額為乙方的加工費(fèi)。

　　(2) 由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工，超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權(quán)直接從乙方加工費(fèi)中扣除。

　　五、加工訂貨：

　　1. 甲方向乙方下達(dá)訂單，乙方接受：

　　(1) 甲方以傳真或電腦下單（下同）的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨，乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。

　　(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時(shí)，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

　　2. 因甲方的生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)，要求更改訂貨時(shí)，乙方接受：

　　(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》，乙方確認(rèn)后回傳。

　　(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

　　3. 如甲方通知取消訂單：

　　(1) 訂貨當(dāng)天通知取消的，訂單取消。

　　(2) 在一個(gè)貨期段內(nèi)（非訂貨當(dāng)天）通知取消的，乙方在接到通知時(shí)應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn)，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實(shí)反映甲方，經(jīng)核實(shí)是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量，甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用，協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。

　　4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達(dá)之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。

　　六、加工零部件的包裝、運(yùn)輸與交貨：

　　1. 加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行：_______________________________；

　　2. 包裝物標(biāo)識(shí)規(guī)定：_________________________________________________________；

　　3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運(yùn)輸與保證質(zhì)量的包裝。

　　4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用自負(fù)。送貨時(shí)應(yīng)包裝完整，標(biāo)識(shí)明確，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。

　　5. 甲方收到乙方的加工零部件時(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)合格開具合格檢驗(yàn)報(bào)告后，開具《收料單》。

　　6. 甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護(hù)并統(tǒng)一地點(diǎn)存放。乙方應(yīng)在七（7）天內(nèi)將加工零部件的包裝物運(yùn)走，否則，對(duì)包裝物的任何問題甲方不負(fù)責(zé)。

　　七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下：

　　1. 圖紙的設(shè)計(jì)與提供：乙方進(jìn)行圖紙的設(shè)計(jì)開發(fā)，圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　2. 模具的制造及其費(fèi)用承擔(dān)：由乙方承擔(dān)；

　　3. 模具的驗(yàn)收及其標(biāo)準(zhǔn)：由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定。

　　4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費(fèi)用承擔(dān)：由乙方承擔(dān)；

　　5. 模具的知識(shí)產(chǎn)權(quán)：甲方所有；

　　6. 模具的所有權(quán)：甲方所有。

　　八、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)

　　1. 按照雙方簽訂的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行，有商標(biāo)許可的，還須簽訂《商標(biāo)使用許可合同》。

　　九、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制

　　1. 合同生效后日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料：

　　(1)

　　(2)

　　(3)

　　2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制：

　　(1) 乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求，制作樣品，并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后，進(jìn)行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認(rèn)后，才能進(jìn)入批量生產(chǎn)。

　　(2) 甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對(duì)乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時(shí)進(jìn)行抽檢；乙方應(yīng)予配合，并免費(fèi)安排住宿。甲方及時(shí)將每次抽檢、驗(yàn)收結(jié)果通報(bào)乙方，以幫助乙方解決質(zhì)量問題。

　　(3) 甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對(duì)乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評(píng)審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報(bào)告，乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠審查，并對(duì)甲方提出的不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改。甲方針對(duì)乙方質(zhì)保體系中的不合格項(xiàng)進(jìn)行二次評(píng)審，如仍未達(dá)到要求，則可中止或終止本合同。

　　(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價(jià)格之詳細(xì)書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)并報(bào)甲方備案。乙方已通過3C認(rèn)證的產(chǎn)品品種，零部件不得更改。

　　(5) 一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商，但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗(yàn)數(shù)量的樣品，經(jīng)甲方檢測合格并書面確認(rèn)、封樣交甲方后，方可采購并投入生產(chǎn)。

　　(6) 雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或樣品檢測結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商，或者同意了乙方選定的供應(yīng)商，或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供，或?qū)庸ち悴考M(jìn)行了檢驗(yàn)。但是甲方的認(rèn)可或受托購買行為并不代表乙方進(jìn)貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除，由乙方對(duì)所采購零配部件的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。雖然甲方進(jìn)行了上述質(zhì)量檢驗(yàn)與控制活動(dòng)，但甲方不對(duì)加工零部件的質(zhì)量承擔(dān)任何責(zé)任，由乙方承擔(dān)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。

　　3. 質(zhì)量整改

　　(1) 同一型號(hào)的加工零部件，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書，并可應(yīng)乙方要求，派出技術(shù)檢驗(yàn)人員予以幫助，但其費(fèi)用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的，甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。

　　4. 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。

　　十、加工費(fèi)的結(jié)算

　　1. 加工費(fèi)的結(jié)算方式為：每月二十五（25）日前結(jié)清截止上月二十五（25）日檢驗(yàn)合格的加工零部件之加工費(fèi)，扣除加工費(fèi)__________作為質(zhì)量保證金，乙方根據(jù)余額開具發(fā)票，甲方以三（3）個(gè)月承兌匯票的方式支付加工費(fèi)（乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方）。

　　2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來往的年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%，第二年結(jié)算________%，第三年結(jié)算____________%。

　　十一、驗(yàn)收方法

　　1. 甲方自合同物料入庫之日起七個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對(duì)質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測結(jié)果為準(zhǔn)。

　　十二、對(duì)加工零部件提出異議的時(shí)間和辦法

　　1. 甲方在驗(yàn)收過程中，如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應(yīng)妥為保管并在天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中，應(yīng)說明合同號(hào)、運(yùn)單號(hào)、車或船只、發(fā)貨和到貨日期；不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號(hào)、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號(hào)、批號(hào)、合格證或質(zhì)量保證書號(hào)、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)情況；提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。

　　2. 乙方在接到需方書面異議后，應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理，否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。

　　3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)對(duì)此負(fù)全部責(zé)任，甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費(fèi)無法按時(shí)付款的，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的'，其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　4. 加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的，由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測，報(bào)告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

　　十三、乙方違約責(zé)任：

　　1. 乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨的，根據(jù)不同情況進(jìn)行處理，具體如下：

　　(1) 因質(zhì)量問題批次檢驗(yàn)不合格退貨的，扣罰當(dāng)批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元；在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件；不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的，應(yīng)及時(shí)知會(huì)甲方，并按第（4）條接受扣罰。

　　(2) 因質(zhì)量問題批次檢驗(yàn)不合格讓步接收的，扣除當(dāng)批貨值的10%；

　　(3) 因批次或零星不合格（料廢）造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時(shí)累計(jì)扣罰，物料損失由乙方負(fù)責(zé)；

　　(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計(jì)劃調(diào)整的，扣罰違約金3000元/次；

　　(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格（料廢）造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計(jì)；

　　(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰20000元以上的違約金，情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格；

　　(7) 未經(jīng)確認(rèn)，私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號(hào)或供應(yīng)廠家，扣罰20000元以上的違約金，情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格；

　　(8) 送貨實(shí)物數(shù)量或重量不足，扣除欠貨價(jià)值10～100倍的違約金；

　　2. 乙方所交的加工零部件品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，除按以上進(jìn)行扣罰，乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。

　　3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進(jìn)行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。

　　4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔(dān)。

　　5. 乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時(shí)間付款；合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的，乙方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交，并負(fù)逾期交貨責(zé)任；甲方不再需要的，應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，并自動(dòng)解除乙方未按時(shí)完成部份的訂購計(jì)劃。

　　6. 加工零部件錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實(shí)際費(fèi)用和逾期交貨的違約金，并承擔(dān)由此增加的費(fèi)用。

　　十四、甲方的違約責(zé)任

　　1. 甲方逾期付款的，應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。

　　2. 甲方無正當(dāng)理由拒絕接貨的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失；甲方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。

　　十五、合同的變更、解除：

　　1. 合同期內(nèi)，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合同。

　　2. 乙方連續(xù)或累計(jì)二個(gè)月未能按時(shí)交貨的，或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

　　3. 合同因任何原因而解除，乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標(biāo)標(biāo)識(shí)、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等，歸還甲方。

　　十六、不可抗力

　　1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十七、其他

　　1. 按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。

　　2. 本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時(shí)。

　　3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

　　4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問題備忘錄》、《商標(biāo)使用管理合同》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》為本合同的附件。

　　十八、其他需約定事項(xiàng)：

　　1. ____________________________________________________________________________

　　2. ____________________________________________________________________________

　　3. ____________________________________________________________________________

　　4. ____________________________________________________________________________

　　5. ____________________________________________________________________________

　　甲方：乙方：

　　授權(quán)代表：授權(quán)代表：

　　日期：____年____月____日日期：_____年_____月____日

承攬加工合同15

　　定作方：xx（簡稱甲方）

　　營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：xxx

　　承攬方：xx（簡稱乙方）

　　營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：xxx

　　根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　品名或項(xiàng)目

　　規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

　　一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：xxx

　　二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：xxx

　　三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：xxx

　　四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：xxx

　　五、結(jié)算方式：xxx

　　六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

　　1．承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值xx％或酬金總額xx％的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的.有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　2．定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值xx％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金xx％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　七、雙方約定的其它條款：xxx

　　八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

　　十、本合同一式xx份，正本雙方各執(zhí)xx份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到xx年xx月xx日止。

　　十二、本合同簽訂日期：xx年xx月xx日

　　定作方：xxx

　　代表：xx

　　開戶銀行：xx

　　帳號(hào)：xx

　　承攬方：xxx

　　代表：xx

　　開戶銀行：xx