欧美另类日韩中文色综合,天堂va亚洲va欧美va国产,www.av在线播放,大香视频伊人精品75,奇米777888,欧美日本道免费二区三区,中文字幕亚洲综久久2021

承攬加工合同

時(shí)間:2023-07-11 09:00:36 加工承攬合同 我要投稿

[優(yōu)選]承攬加工合同

  在人們的法律意識不斷增強(qiáng)的社會(huì),越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,合同是企業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常重要的因素。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小編為大家整理的承攬加工合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

[優(yōu)選]承攬加工合同

承攬加工合同1

  買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于買受人,買受人支付價(jià)款的合同。加工承攬合同,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報(bào)酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復(fù)制合同、測試合同和檢驗(yàn)合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設(shè)備、技術(shù)、材料和勞力,應(yīng)定作人的特殊要求制作成品,定作人接受成品并支付報(bào)酬的合同。定作合同與買賣合同經(jīng)常被混淆。

  一、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。

  法律之所以區(qū)分各種有名合同,并在實(shí)體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規(guī)定,原因在于立法者對各種契約關(guān)系中的利益關(guān)注程度不同。首先,從實(shí)體法即《合同法》的規(guī)定來看,雖然二者具有相似性,但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)別:比如合同法規(guī)定定作人對承攬人的工作有監(jiān)督、檢查權(quán),定作人有單方改變定作方案的權(quán)利,有單方要求承攬人停止加工行為的權(quán)利,承攬方未經(jīng)許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品等。法律賦予定作人如此諸多的權(quán)利,也就是讓定作人控制整個(gè)加工過程,反過來也就是說,只有定作人控制整個(gè)加工過程的合同,法律才確認(rèn)其為承攬合同。從合同當(dāng)事人的角度來解釋也就是說,只有在定作人有控制生產(chǎn)人生產(chǎn)過程、而相關(guān)商品生產(chǎn)人也同意定作人對自己的生產(chǎn)過程進(jìn)行必要控制時(shí),雙方才稱得上達(dá)成了“加工承攬”的合意。在現(xiàn)實(shí)中,即便有的合同作了諸如“留置權(quán)”的約定,但如果該合同中沒有定作方控制生產(chǎn)過程的意思表示,或者該合同明確排斥定作方對生產(chǎn)方的必要控制,則不

  論雙方在合同中如何約定留置權(quán),都不能認(rèn)定雙方簽定的合同是承攬合同。 其次,從訴訟程序法來看。最高法在關(guān)于民事訴訟法的適用解釋中,明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地,做如此規(guī)定,是為了達(dá)到最大限度的查明案件真相的目的,即通過訴訟管轄權(quán)的制

  度構(gòu)建,使法院最大可能的接近案件主要事實(shí)的發(fā)生地,以方便辦案。這說明司法機(jī)關(guān)關(guān)注的也是承攬合同的加工過程,審查的重點(diǎn)也是加工過程中雙方當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的行使和履行。從這一方面來看,說明法院系統(tǒng)亦認(rèn)為注重加工過程約定的'合同才是承攬合同,反過來解釋就是,不注重加工過程而只注重標(biāo)的物交付和轉(zhuǎn)讓的合同的應(yīng)當(dāng)是買賣合同。

  由此可見,二者的區(qū)別關(guān)鍵在于:在承攬合同中,定作人注重的是對生產(chǎn)過程的控制和監(jiān)督;如果一個(gè)合同規(guī)定了定作人對生產(chǎn)過程的必要的控制權(quán),而且這些控制權(quán)顯然屬于該合同的重要部分,則該合同應(yīng)屬于承攬合同,反之則屬于買賣合同。

  二、其他具體區(qū)別:

  1、買賣合同以轉(zhuǎn)移所有權(quán)為目的,出賣人的主要義務(wù)是轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán);承攬合同以完成一定工作為目的,轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)只是承攬人完成工作后的一項(xiàng)附隨義務(wù)。

  2、在買賣合同中,雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對象都是一定的物;在承攬合同中,雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對象主要是一定的行為。

  3、買賣合同的標(biāo)的物是雙方約定的出賣人應(yīng)交付的物;承攬合同中

  的標(biāo)的物只能是承攬人嚴(yán)格按照定作人的要求而完成的工作成果。

  4、買賣合同的標(biāo)的物可以是種類物,也可以是特定物;承攬合同的標(biāo)的物是一種工作成果,這種工作成果是特定物,如有著特定的尺寸和功能。

  5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前,隨時(shí)可以解除合同;而買賣合同的當(dāng)事人并無此權(quán)利。

  6、買賣合同中當(dāng)事人可以約定自合同成立起標(biāo)的物意外滅失的風(fēng)險(xiǎn),可由買受人承擔(dān),也可以由出賣人承擔(dān)。承攬合同中在工作完成前,只能由承攬人自己承擔(dān)工作物意外滅失的風(fēng)險(xiǎn)。

  因此,實(shí)務(wù)中最重要的是審查該合同有無意在強(qiáng)調(diào)標(biāo)的物的接受人對生產(chǎn)進(jìn)行控制的內(nèi)容。比如審查合同有沒有約定標(biāo)的物接受人享有材料選材或者生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢查權(quán)、是不是享有單方設(shè)計(jì)變更權(quán)或終止定作權(quán)。這些約定不一定全部具備,但是必須能顯示出定作人對生產(chǎn)過程的必要控制,如果沒有體現(xiàn)對生產(chǎn)過程的控制,應(yīng)認(rèn)定為買賣合同。反之則認(rèn)定為承攬合同。

承攬加工合同2

  原告:_________________________,男,漢族,19xx年10月2日生,身份證號:_________________,住所地:_________________,聯(lián)系電話:_________________;

  被告一:_______________________,男,漢族,19xx年5月21日生,身份證號:_________________,住所地:_________________,聯(lián)系電話:_________________;

  被告二:_______________________,男,漢族,19xx年8月22日生,身份證號:_________________,住所地:_________________,聯(lián)系電話:_________________。

  訴訟請求:_________________

  1、依法判令被告向原告支付加工費(fèi)人民幣46920元。

  2、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。

  事實(shí)和理由:_________________

此致

  ___________人民法院

  具狀人:___________

  ____年_____月_____日

承攬加工合同3

  委托方:

  簽訂地點(diǎn):

  承接方:

  訂日期:年月日

  依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。

  第一條:廣告承攬要求。

  1.1 項(xiàng)目(制作)

  1.2 廣告及活動(dòng)內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號

  1.3 發(fā)布地點(diǎn)或形式:

  1.4 顏色:

  1.5 規(guī)格或材料:

  1.6 刊播次數(shù)、起止日期及時(shí)間:

  第二條:費(fèi)用及支付方法

  2.1 費(fèi)用

  本次活動(dòng)總金額為_______(大寫_______圓整)

  2.2 結(jié)算方式和期限:

  第三條:驗(yàn)收方式及時(shí)間:

  第四條:違約責(zé)任

  4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金;逾期支付廣告費(fèi)用,每逾期一天,按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。

  4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的'工作,向委托方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的,每逾期一天,按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。

  4.3 其他違約責(zé)任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

  第五條:糾紛解決方式

  發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(2)項(xiàng)規(guī)定辦理。

  1. 向地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;

  2. 向 當(dāng)?shù)?人民法院起訴。

  第六條:雙方商定的其他事項(xiàng):

  第七條:附則

  本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

  委托方:

  單位名稱(蓋章)

  地址:

  委托代理人:

  電話:

  承攬方:

  單位名稱(蓋章)

  地址:

  委托代理人:

  電話:

承攬加工合同4

  承攬合同(供加工承攬用)

  訂立合同雙方:

  承攬人______________________,以下簡稱甲方;

  定作人:__________________ ,以下簡稱乙方;

  甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。

  第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi);

  第二條 加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān):(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥當(dāng)保存,作為檢驗(yàn)的根據(jù));

  第三條 加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān);

  第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款及圖紙、技術(shù)資料;

  第五條 原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸;

  第六條 加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間;

  第七條 乙方應(yīng)于_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元;乙方應(yīng)______年____月____日前向甲 方交付預(yù)付款____________元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;

  第八條 甲方的'違約責(zé)任:

  1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

  2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

  3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

  4、甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的________‰償付違約金。

  5、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。

  6、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。

  第九條 乙方的違約責(zé)任:

  1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

  2、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。

  3、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

  4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。

  5、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

  6、乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

  第十條 不可抗力:

  在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。

  第十一條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。

  本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。

  本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價(jià)局、 ________銀行各存一份。

  定作人:__________承攬人:_______________

  代表人:__________代表人:____________________

  開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________

  帳 號:_________________帳 號:_____________________

  簽訂日期:_____年____月____日

承攬加工合同5

  委托單位:(以下簡稱甲方)

  加工單位:(以下簡稱乙方)

  根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,特訂立本合同。

  第一條:甲方自年月日起委托乙方為甲方生產(chǎn)加工產(chǎn)品。

  第二條:加工方式

  (1)(乙方自備材料),乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量的,甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨,并由乙方承擔(dān)相關(guān)全部損失。如甲方有指定材料供應(yīng)商的,乙方必須按指定采購,否則甲方將拒收貨品,并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。

 。2)(甲方提供材料,明確規(guī)定原材料的消耗定額)甲方按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對返修的產(chǎn)品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品,并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。

  第三條:乙方受甲方委托為甲方生產(chǎn)加工鞋類產(chǎn)品,乙方必須嚴(yán)格按照確認(rèn)樣品和甲方質(zhì)檢人員的'合理要求來組織生產(chǎn)。如品質(zhì)達(dá)不到要求,甲方將拒收貨品,并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。

  第四條:甲方需要乙方生產(chǎn)之產(chǎn)品的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝、交貨期等要求由甲方另行提供,雙方確認(rèn)后乙方必須按期出貨,如延期出貨,乙方需承擔(dān)所有損失。

  第五條:甲方提供給乙方用于生產(chǎn)的所有資料(包括楦頭、款式、材料、包裝、商標(biāo)等)

  乙方必須妥善保管和使用,以免給其他個(gè)人或公司所利用,更不能用甲方提供的資料修改或直接生產(chǎn)給甲方以外的個(gè)人或公司,否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬元的損失。

  第六條:付款:每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對賬,甲方在對賬當(dāng)月15日前付清。

  第七條:甲、乙任何一方如確因戰(zhàn)爭或嚴(yán)重自然災(zāi)害等不可抗力的原因,不能履行本合同時(shí),應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男校糠致男泻贤睦碛,?jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)一致后,免予承擔(dān)違約責(zé)任。

  第八條:本合同在執(zhí)行中,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,向廣州市仲裁委員會(huì)申請仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。

  第九條:本合同自簽訂之日起生效,合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項(xiàng),雙方協(xié)商解決,具有本合同同等效力。本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

  委托單位(甲方):(蓋章)加工單位(乙方):(蓋章)

  法定代表人:法定代表人:

  地址:地址:

  電話:電話:

承攬加工合同6

  甲方:(定做方)

  乙方 (承攬方)附加身份證復(fù)印件

  加工xx,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達(dá)成合同條款如下:

  一、甲方權(quán)利和義務(wù)

  1、合同簽定后,甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個(gè)人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。

  2、甲方對乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。

  二、乙方的權(quán)利和義務(wù)

  1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負(fù)責(zé)。

  2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行,否則按違約處理。

  二、違約條款

  1、甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。

  2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí),按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

  四、本合同有效期?? 月,200? 年??月?? 日起至200? 年??月?? 日止。

  本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。

  五、本合同一式兩份,并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。

  甲方 乙方:

  年月日

  供方(全稱):____________________________________

  地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

  法定代表人:____________ 職務(wù):____________

  需方(全稱):____________________________________

  地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

  法定代表人:____________ 職務(wù):____________

  根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。

  一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期

  二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn):

  三、原材料來源及互利方法:

  四、交(收)貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān):

  五、貨款結(jié)算時(shí)間及方法:

  六、包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān):

  七、經(jīng)濟(jì)責(zé)任:

  八、其他:

  九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機(jī)關(guān)查實(shí)證明,可免予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時(shí),應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,并報(bào)雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。

  十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,向合同仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。

  十二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本____份,送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份,工商行政管理機(jī)關(guān)二份。

  十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

  ·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進(jìn)料加工合同

  供方:________________________

  代表人:_____________________

  ____年____月____日

  需方:________________________

  代表人:______________________

  ____年____月____日

  承攬方(全稱): _________________________________________

  定作方(全稱):_________________________________________

  合同編號: ______________簽訂地點(diǎn): ______________________

  承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂本合同,以資共同信守。

  一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期:

  品_ 名

  規(guī)格

  單位

  數(shù)量

  單價(jià)

  金額

  分期交(收)貨數(shù)量

  備注

  月

  月

  月

  月

  月

  總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分¥_______

  定作款共計(jì)人民幣(大寫):___________

  二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):

  1、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起____天內(nèi),向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認(rèn)的樣品質(zhì)量相符.

  2、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進(jìn)行定作物的加工。

  三、質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法:

  定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題,定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。

  四、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):定作物由承攬方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn),具體包裝要求是___________________ ________________________。

  五、交貨(運(yùn)輸)時(shí)間、辦法及地點(diǎn)要求:

  1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運(yùn)人)承運(yùn),由承攬方代辦相關(guān)的托運(yùn)手續(xù),運(yùn)費(fèi)由定作方自行承擔(dān)。承攬方將定作物交付承運(yùn)人后,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風(fēng)險(xiǎn)由定作方承擔(dān)。

  2、時(shí)間要求:交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢,并且取得對方同意?/p>

  委托承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)模越欢ㄗ魑飼r(shí)承運(yùn)人簽發(fā)的戳記日期為準(zhǔn)。

  六、預(yù)付款要求:定作方應(yīng)于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預(yù)付款(按照定作款總額的百分之___ 計(jì)算),該預(yù)付款在末批定作物交付時(shí)沖抵定作款。

  七、定作款結(jié)算辦法及期限:

  1、 ___________________________________________________________________________________

  _______________________________________________ ________________________

  2、如定作方未按約定付清定作款項(xiàng),未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。

  八、違約責(zé)任:

  第一點(diǎn):定作方的違約責(zé)任

  (1)中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計(jì)、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時(shí),應(yīng)償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。

 。ǎ玻┲型窘獬贤,定作方應(yīng)該向承攬方支付合同未履行部分價(jià)款總值百分之30的違約金。

 。3) 未按合同規(guī)定日期付款的,除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外,每延期一天,還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

 。4)無故拒絕接收定作物的,應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失,

 。5)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的,或者變更交付定作物地點(diǎn)或者接收人的,應(yīng)該 承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用并賠償承攬方因此造成的損失。

  第二點(diǎn):承攬方的違約責(zé)任

 。1)違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的,承攬方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交,否則應(yīng)償付定作方以少交的的'價(jià)款總值百分之30的違約金 。

 。2)包裝不符合合同規(guī)定的,應(yīng)重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用 ;

 。3) 承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權(quán)拒收。

 。4)因?yàn)槌袛埛皆驅(qū)е露ㄗ魑镥e(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。

  九、爭議解決方式

  本合同履行過程當(dāng)中的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向XX市人民法院起訴。

  十、如需提供擔(dān)保,雙方應(yīng)另行簽訂合同擔(dān)保書,作為本合同附件。

  十一、因生產(chǎn)特殊性,定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有±10%的浮動(dòng),在交付時(shí)間上有±__天的浮動(dòng)。

  十二、本合同履行過程當(dāng)中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。

  ·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進(jìn)料加工合同

  十三、雙方需約定的其它事項(xiàng):

  ________________________________________ __________________________________________

  ____________________________________ __________________________________________

  __ _________________________________________________________________________________

  __ ___________________________________________________________________________________

  本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

  承攬方(蓋章):______________ 定作方 (蓋章):

  法定代表人:_______法定代表人:_____

  電話:________電話:_______

  地址:________地址:_______

  開戶銀行:______開戶銀行:_____

  帳號:________帳號:_______

  日期:______ 年____ 月____ 日

承攬加工合同7

  定作方:

  地 址: 電話:

  承攬方:

  地 址: 電話: 履約地:

  根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則,經(jīng)雙方充分協(xié)商一致,訂立本合同,并依照履行。

  第一條:定做合同概況

  1.1工程名稱:

  1.2工程地點(diǎn):

  第二條:加工范圍

  2.1本工程構(gòu)件共計(jì) / 件,含鋼量約計(jì) 噸,材質(zhì)為 ;

  2.2委托加工范圍:承攬方包工包料,加工范圍為簽字圖紙范圍內(nèi) 。

  第三條:合同價(jià)格及付款方式

  3.1合同單價(jià):

  主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆),約計(jì) 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆),約計(jì) 噸;

  3.2合同總價(jià):共約計(jì) 元,大寫人民幣約計(jì) 。

  3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內(nèi)定作方需一次性支付給承攬方定金¥ 元(合同總價(jià)的 %),定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶之日起,本合同生效;

  3.4若定作方一次性提貨時(shí),必須付清所有結(jié)算價(jià)款后方可提貨;若定作方分批提貨時(shí),必須在付清本批所提構(gòu)件的貨款后方可提貨;當(dāng)補(bǔ)充條款中有明確付款約定時(shí),執(zhí)行補(bǔ)充條款;

  3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金,僅作為債權(quán)擔(dān)保的一定數(shù)額的貨幣,不計(jì)入定作方分批提貨時(shí)的提貨款,僅在定作方最后一次提貨時(shí)作為貨款的一部分計(jì)入結(jié)算;

  3.6貨款需全部到達(dá)承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)

  第四條:質(zhì)量要求

  4.1承攬方按照定作方簽字認(rèn)可的圖紙進(jìn)行加工制作;

  4.2承攬方根據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量規(guī)范》(GB50205x20xx)及《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)范》(JGJ81x20xx)的要求進(jìn)行加工生產(chǎn),并保證所生產(chǎn)的構(gòu)件質(zhì)量符合上述規(guī)范的要求;

  4.3所加工的鋼構(gòu)件底漆為 ,中間漆為 ,面漆為 ,漆膜總厚度 μm;

  4.4所用油漆全部由 提供。

  第五條:驗(yàn)收、結(jié)算方式

  5.1驗(yàn)收方式:鋼構(gòu)件出廠前3日,由承攬方通知定作方,定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構(gòu)件進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后方可出廠,如定作方在此期間(鋼構(gòu)件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來廠對鋼構(gòu)件進(jìn)行驗(yàn)收而要求發(fā)貨,則承攬方視為此批發(fā)貨構(gòu)件已通過定作方驗(yàn)收,且驗(yàn)收合格,進(jìn)行發(fā)貨;

  5.2結(jié)算方式:鋼構(gòu)件結(jié)算重量均以承攬方提供的加工詳圖標(biāo)注的構(gòu)件長度的理論重量據(jù)實(shí)結(jié)算,雙方約定在發(fā)貨完畢前5日內(nèi)結(jié)算、審核完畢,并雙方簽章確認(rèn);雙方審核結(jié)算時(shí),結(jié)算資料由承攬方在構(gòu)件加工地提供;

  5.3結(jié)算期限:雙方合同約定的鋼構(gòu)件全部加工完畢后,由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結(jié)算書,定作方應(yīng)在收到結(jié)算書(包括電子版結(jié)算書)后14日內(nèi)(電子版結(jié)算書以電子郵件到達(dá)定作方郵箱之日起開始計(jì)算)審核完畢,并給出結(jié)算意見;如定作方在收到承攬方提交的結(jié)算文件(包括電子版文件)后,在14天期限內(nèi)不予答復(fù),則視為定作方完全認(rèn)可承攬方提供的結(jié)算文件,雙方按照此結(jié)算文件進(jìn)行剩余款項(xiàng)的支付等工作。

  第六條:運(yùn)輸方式

  第七條:圖紙要求

  7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套,并將圖紙簽字認(rèn)可;

  7.2承攬方在對圖紙進(jìn)行審核后發(fā)現(xiàn)有異議時(shí),必須經(jīng)過定作方簽字認(rèn)可后方可修改,定作方對自己提供的圖紙負(fù)責(zé),由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由定作方承擔(dān);

  7.3若定作方委托承攬方設(shè)計(jì)出圖時(shí),設(shè)計(jì)費(fèi)用單獨(dú)結(jié)算;

  7.4定作方在深化圖紙上簽字確認(rèn)后承攬方方可加工制作,若圖紙與合同發(fā)生沖突,以合同為準(zhǔn);

  7.5因定作方圖紙細(xì)節(jié)問題未能及時(shí)解決而耽誤的.時(shí)間,交貨期按耽誤的時(shí)間順延。

  第八條:加工時(shí)間

  8.1定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶后,且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認(rèn)無誤之日起 20個(gè)工作日全部加工完畢;

  8.2由于定作方責(zé)任以及在合同實(shí)施過程中遇到不可抗力時(shí),合同工期順延。

  第九條:違約責(zé)任

  9.1定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償因此給承攬方造成的損失;

  9.2定作方中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;

  9.3定作方未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失;

  9.4定作方超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,定作方應(yīng)按每超期一天,定作方按遲提貨物總價(jià)金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金,另外還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi);定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方,變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;

  9.5定作方超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  9.6定作方無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

  9.7定作方變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

  第十條:其他條件

  10.1最后一批構(gòu)件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結(jié)算審核、確認(rèn)、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(xiàng)(結(jié)算金額x定作方已支付金額)的基礎(chǔ)上方可進(jìn)行;

  10.2本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決。

  第十條: 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。

  第十一條:本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份。

  定作方:(蓋章) 承攬方:(蓋章)

  法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:

  簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日

承攬加工合同8

  合同編號:____________________

  定作方:____________________

  承攬方:____________________

  簽訂地點(diǎn):____________________

  簽訂時(shí)間:____________________

  一、加工標(biāo)的

  貨物名稱:____________________型號:____________________

  面料:____________________顏色:____________________

  單位數(shù)量:____________________單價(jià):____________________

  總金額:____________________交貨地點(diǎn)及期限:____________________

  交期:____________________ 出口國:____________________

  合計(jì)人民幣_(tái)___________________,(大寫)____________________,按實(shí)際金額結(jié)算( 單價(jià)含線、稅 、封箱帶)

  二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)

  材料質(zhì)量:____________________數(shù)量:____________________

  提供日期:____________________定額:____________________ (面料,里料一律按定單數(shù)量到位。)

  三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn),提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé),應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。

  四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

  五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé),定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。

  六、加工物品的包裝按定作方的要求。

  七、未經(jīng)定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成,否則將構(gòu)成違約,定作方有權(quán)隨時(shí)解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。

  八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。(定做方自提)

  九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運(yùn)費(fèi)等)。

  十一、付款方式:內(nèi)部結(jié)算。

  十二、其他約定事項(xiàng):

  1、在加工制作期間,定做方有權(quán)隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查,

  2、雙方對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn),雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。

  3、若由定作方提供原材料的,加工任務(wù)完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點(diǎn)。

  4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。

  5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗(yàn)收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。

  十三、違約責(zé)任:任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價(jià)款30%的違約金。

  十四、合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起立即生效,如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

  十五、未盡事項(xiàng)雙方協(xié)議解決。

  定做方:____________________ 承攬方 :____________________

  代表人 :____________________ 代表人:____________________

  時(shí) 間:____________________時(shí) 間 :____________________

承攬加工合同9

  認(rèn)立合同雙方:

  承攬方:

  定作方:

  定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量

  第二條 加工成品質(zhì)量要求:

  第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:

  用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。

  1.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,雙方協(xié)商。

  第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供

  承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。

  2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

  3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

  第五條 總價(jià)款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),在加工量達(dá)到 %,定作方付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),在加工量全部完成時(shí),在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 (價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

  第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

  1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

  2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

  3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

  第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長吉高速長春東出口一公里處,時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。

  交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的`,按約定的方法計(jì)算。)

  第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

  第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

  第十條 結(jié)算方式及期限

  第十一條 其它

 。ㄈ纾 .根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

  第十二條 承攬方的違約責(zé)任

  一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

  三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

  四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

  五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

  八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

  九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

  十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

  十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。

  第十三條定作方的違約責(zé)任

  一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

  三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

  四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

  五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

  七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

  第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

  定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)

  代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)

  地址: 地址:

  電話: 電話:

  開戶銀行: 開戶銀行:

  帳號: 帳號:

  年 月 日訂

  承攬加工合同(二)

  現(xiàn)有_________________單位將______________(地點(diǎn)或加工件全稱)交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。

  甲方:________________________

  乙方:________________________

  一、工程項(xiàng)目

  1、工程名稱_____________________________________________

  2、工程地點(diǎn)_____________________________________________

  3、工程范圍_____________________________________________

  4、工程期限自_____________至___________完工,共計(jì)_____天。(不可抗拒原因順延)

  二、甲方在合同簽訂時(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn)。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,甲方應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應(yīng))

  三、質(zhì)量要嚴(yán)格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動(dòng)。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé)。

  四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。

  五、加工產(chǎn)品(工程)總價(jià)人民幣_(tái)___________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費(fèi)用。如有要求另行協(xié)商。)

  六、付款方式__________________

  1、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金 _______________%。

  2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí),乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時(shí)支付乙方總價(jià) _______________%。

  3、加工件到達(dá)甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________%。

  4、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________%。

  5、驗(yàn)收合格后一次性支付加工件總額。

  七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期

  1、玻璃_________________

  2、鋼材_________________

  3、鋁材_________________

  4、油漆_________________

  5、噴塑_________________

  八、安全生產(chǎn)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安

  全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé)。

  九、驗(yàn)收:

  甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報(bào)告單七日內(nèi)組織驗(yàn)收,七日內(nèi)不組織驗(yàn)收,乙方可視工程全部合格,同時(shí)甲方履行合同后續(xù)責(zé)任,甲方不履行合同時(shí)乙方可對本合同工程隨意處理。

  十、違約責(zé)任:合同簽訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變

  更或解除本合同。如單方面解除合同,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對方損失。

  乙方必須按照合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價(jià)的5‰,提前按照同等獎(jiǎng)勵(lì)。

  十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請?jiān)V訟。

  十二、本合同共___頁,附件共____頁,一式_____份,雙方各持份

  本合同雙方簽字之日起生效,至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。

 。ū竞贤衼硗娮余]件作為本合同附件具有同等法律效力)。

  甲方:(章) 乙方:(章)

  電話: 電話:

  電子郵箱: 電子郵箱:

  開戶行: 開戶行:

  ________年______月_____日

承攬加工合同10

  承攬方:

  代表人: 職務(wù): 電話:

  定作方:

  地 址: 電話:

  定作方委托承攬方加工 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。

  第一條 承攬項(xiàng)目概況

  1.項(xiàng)目名稱:

  2.項(xiàng)目地點(diǎn):

  3.項(xiàng)目內(nèi)容:

  4.建筑面積:

  5.承攬方式:承攬方包工包料

  第二條 圖紙或技術(shù)資料

  雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供:

  (1) 定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料,圖紙或技術(shù)資料一式二份,定作方、承攬方各執(zhí)一份。

  第三條 定作方義務(wù) (1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。

  (2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收。

  第四條 承攬方義務(wù)

  (1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工,按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目;

  (2) 參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。

  第五條 項(xiàng)目變更

  (1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)以書面形式及時(shí)通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起壹天內(nèi)回復(fù),并提出修改意見。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)的,應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作,由此而產(chǎn)

  (2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間,定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更,定作方應(yīng)提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的.變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。

  第六條 確定變更合同價(jià)款及工期

  (1) 發(fā)生變更后,承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款。

  (2) 變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。

  第七條 材料的提供

  (1) 由定作方提供材料的,定作方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知承攬方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);

  (2) 由承攬方提供材料的,承攬方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知定作方,并接受定作方檢驗(yàn);

  第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

  雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) :

  (1) 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。

  (2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國家規(guī)范要求

  第九條 項(xiàng)目驗(yàn)收和保修

  (1) 項(xiàng)目竣工后,承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收,定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收,移交手續(xù),出具驗(yàn)收意見。如定作方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的,視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格,已通過驗(yàn)收。

  (2) 第十條 合同價(jià)款支付方式

  1. 承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款:

  (1) 雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金30%即 元。

  第十一條 違約責(zé)任

  1. 承攬方的違約責(zé)任

  (1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減合同價(jià)款;不同意利用的,重新制作。

  (2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價(jià)款 3‰ 違約金。

  2. 定作方的違約責(zé)任

  (1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;

  (2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價(jià)款3‰的違約金;

  (3)超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。

  第十二條 不可抗力

  在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十三條 合同爭議的解決方式

  本合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

  第十四條 其他約定事項(xiàng):

  第十五條 附則

  (1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。

  (2)本合同履行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同有同等效力。

  (3)本合同一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律

  (4)本合同附件為本合同的組成部分,與合同具有同等的法律效力。

  定作方: 承攬方:

  代 表 人: 代 表 人:

  聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:

  年 月 日 年 月 日

承攬加工合同11

  定作人:____________ 合同編號: ____________

  承攬人:____________ 簽訂地點(diǎn): ____________

  第一條 加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限 簽訂時(shí)間: 年月 日

  加工物名稱規(guī)格

  型號計(jì)量

  單位數(shù) 量報(bào) 酬交 貨 期 限 及 數(shù) 量

  單 價(jià)金 額合 計(jì)

  合計(jì)人民幣金額(大寫):

  (注:空格如不夠用,可以另接)

  第二條 定作人提供的材料

  材料名稱規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額

  (注:空格如不夠用,可以另接)

  第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限: ____________

  ____________

  ____________

  第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:____________

  ____________

  第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:____________

  ____________

  第六條 加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________

  ____________

  第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求:

  ____________

  ____________

  第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在 日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的 日內(nèi)答復(fù)。

  第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的.主要工作。

  第十條 加工物的交付方式及地點(diǎn): ____________

  ____________

  第十一條 加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限:____________

  ____________

  第十二條 報(bào)酬的結(jié)算方式及期限: ____________

  ____________

  第十三條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫) ____________ 元。

  第十四條 本合同解除的條件: ____________

  ____________

  第十五條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。

  第十六條 違約責(zé)任: ____________

  ____________

  第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 種方式解決:

  (一)提交 ____________ 仲裁委員會(huì)仲裁;

  (二)依法向人民法院起訴。

  第十八條 其他約定事項(xiàng): ____________

  ____________

  定 作 人

  定作人(章):

  住 所:

  法定代表人:

  居民身份證號碼:

  委托代理人:

  電 話:

  開戶銀行:

  帳 號:

  郵政編碼:承 攬 人

  承攬人(章):

  住 所:

  法定代表人:

  居民身份證號碼:

  委托代理人:

  電 話:

  開戶銀行:

  帳 號:

  郵政編碼:鑒(公)證意見:

  鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)

  經(jīng)辦人:

  年 月 日

承攬加工合同12

  甲方:

  乙方:

  依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律,行政法規(guī),遵循平等、自原、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。

  一、工程概況

  工程名稱:華同公司屋頂彩鋼防水工程

  工程地點(diǎn):華同公司

  工程內(nèi)容:彩板房主體,外墻,內(nèi)部截?cái),室?nèi)外門窗

  二、工程承包范圍。承包范圍:清包,只包人工。所有材料由甲方提供,乙方自帶施工工具。甲方已有的材料由乙方出車出人拉到施工現(xiàn)場。

  三、承包工程價(jià)格及面積

  1、工程面積約為400平方米,最后結(jié)算按照實(shí)際面積結(jié)算,實(shí)際面積以東南西北墻體邊緣計(jì)算;

  2、承包價(jià)格按實(shí)際面積每平方85元人民幣。

  四、協(xié)議工期

  開工日期:

  竣工日期:

  合同工期總工作日歷天數(shù)10天。其中上頂板和外墻板必須在立架后天3天內(nèi)完工。

  五、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

  六、甲方必須保證施工場地路通、電通。

  七、乙方必須按協(xié)議所設(shè)計(jì)施工,保證工程質(zhì)量,按期完工。

  八、在施工過程中,乙方必須按國家有關(guān)安全生產(chǎn)操作規(guī)范施工,若發(fā)生工傷事故一切責(zé)任由乙方自負(fù)。

  九、結(jié)算方式:工程驗(yàn)收合格后,工程量按實(shí)際完工的.面積結(jié)算,一次付清。

  十、付款方式

  1.簽訂合同后,甲方先期支付乙方元工程款。

  2.余款完工驗(yàn)收后付清,不得拖欠。

  十一、保修期限及范圍:保修期一年,保修期內(nèi)因施工質(zhì)量出現(xiàn)問題由乙方負(fù)責(zé)維修,但人為損壞和自然災(zāi)害不屬保修范圍。

  十二、本協(xié)議甲乙雙方必須遵守,任何一方不得違約,如有一方違約按30000元處罰;

  十三、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章即可生效。

  甲方:乙方:

  法人代表:法人代表:

  電話:電話:

  簽定日期:20xx年xx月xx日簽定日期:20xx年xx月xx日

承攬加工合同13

  甲方: (委托方)

  乙方: (承攬方)

  經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結(jié)本合同,以茲雙方信守。

  一、 產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。

  名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。 數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

  二、 相關(guān)事宜:

  1、 由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。

  2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時(shí)解決質(zhì)疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān),(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸車輛及司機(jī),乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)

  3、 產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收,其不合格損失由乙方承擔(dān)。

  4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

  三、 時(shí)間要求:

  自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的'事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí),必須提前通知對方,協(xié)商解決。

  四、 加工費(fèi)用:

  該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬元,由甲方承擔(dān)增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。

  五、 付款方式:

  乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后,甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。

  六、 其他事宜:

  本合同在履行過程中發(fā)生爭議時(shí),由甲方協(xié)商解決,如雙方達(dá)不成協(xié)議,可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。

  在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。 本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

  甲方:

  蓋章:

  簽約人:

  職務(wù):

  電話號碼:

  已方:

  蓋章:

  簽約人:

  職務(wù):

  電話號碼:

  時(shí)間: 年 月 日

承攬加工合同14

  定作方:(甲方)

  承攬方:(乙方)

  根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,本著互惠、互利、合作的原則,達(dá)成以下合同條款:

  第一條項(xiàng)目名稱:車間排風(fēng)工程

  第二條施工地點(diǎn):

  第三條合同范圍:風(fēng)機(jī)安裝;風(fēng)機(jī)線路敷設(shè);風(fēng)機(jī)電氣控制箱安裝。

  第四條工程預(yù)算:(略)

  詳情可參考公司網(wǎng)站信息,或來電咨詢。

  第五條合同總價(jià)款:元;人民幣大寫:元。

  第六條場地要求:甲方須向乙方提供能夠施工所須的場地、三相電等便利條件,并派員現(xiàn)場進(jìn)行協(xié)調(diào)幫助。

  第七條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:

  (一)按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

  (二)乙方施工完畢后通知甲方,甲方應(yīng)在次日內(nèi)對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。

  (三)甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的相關(guān)費(fèi)用。

  第八條工程期限:25天。(因甲方原因造成的工期延誤應(yīng)延長同等天數(shù))

  第九條付款方式:合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付合同總價(jià)款的50%作為定金給乙方;乙方在設(shè)備材料到場后,甲方再付合同總價(jià)款的30%給乙方,工程驗(yàn)收合格后,甲方一次付清合同總價(jià)款給乙方。

  第十條乙方的違約責(zé)任:

  (一)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的`損失由乙方賠償。

  (二)逾期交付定作物,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  第十一條甲方的違約責(zé)任:

  (一)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。

  (二)超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  (三)變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

  第十二條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方由此造成的損失。

  第十三條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向乙方所在地人民法院起訴。

  本合同自甲方預(yù)付(定金)款到帳起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份;各留存一份。

  補(bǔ)充條款:

  甲方:(蓋章)乙方(蓋章)

  代表人:代表人:

  地址:地址:

  電話:電話:

  簽約日期:簽約日期:

承攬加工合同15

  甲方:________________(委托方)

  乙方:________________(承攬方)

  經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結(jié)本合同,以茲雙方信守。

  一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。

  名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。

  數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。

  以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

  二、相關(guān)事宜:

  1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。

  2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時(shí)解決質(zhì)疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān),(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸_____及司機(jī),乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)

  3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收,其不合格損失由乙方承擔(dān)。

  4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

  三、時(shí)間要求:

  自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的`事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí),必須提前通知對方,協(xié)商解決。

  四、加工費(fèi)用:

  該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用________萬元,由甲方承擔(dān)增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。

  五、付款方式:

  乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后,甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。

  六、其他事宜:

  本合同在履行過程中發(fā)生爭議時(shí),由甲方協(xié)商解決,如雙方達(dá)不成協(xié)議,可提交_____機(jī)構(gòu)解決。

  在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

  甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________

  甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________

  地址:_______________________ 地址:___________________________

  電話:_______________________ 電話:___________________________

  傳真:_______________________ 傳真:___________________________

  日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日

【承攬加工合同】相關(guān)文章:

加工承攬合同06-13

承攬加工合同06-13

加工承攬合同[熱]07-09

【薦】加工承攬合同07-01

承攬加工合同【精】07-02

加工承攬合同【精】07-03

加工承攬合同【優(yōu)秀】07-06

承攬加工合同[精華]07-08

加工承攬合同【優(yōu)】07-08

門窗承攬加工合同03-14