- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關推薦
承攬加工合同集錦15篇
在不斷進步的社會中,能夠利用到合同的場合越來越多,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,以下是小編收集整理的承攬加工合同,希望能夠幫助到大家。
承攬加工合同1
發(fā)包方: (以下可簡稱:甲方)
承攬方: (以下可簡稱:乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為
一、工程名稱: 。
二、工程施工地點: 。
三、工程內(nèi)容: 。
四、工程量和工程造價:
1、工程量為: 平方米,(注:如為約計數(shù),可據(jù)實結(jié)算)。
2、工程合同單價為: 元/平方米,本項工程合同總造價約為: 元,大寫: 元。
(注:如為約計數(shù)、可根據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額。)
四、付款方式及工程確認辦法:
1、合同簽訂后,甲方預付給乙方合同總款的 %,即 元,作
2、材料進入施工工地,甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。
3、梁架安裝基本結(jié)束,甲方付給乙方合同總款的 % ,即 元
4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。
5、本項工程質(zhì)保金為合同總款 %,質(zhì)保期為合同簽訂之日起滿壹
五、工程延期:
如遇下列情況之一,經(jīng)雙方共同確認以后,工期作相應順延并以書面形式確定。
1、設計圖紙不全,設計工作無法開展。
2、設計方案(結(jié)構(gòu)、造型等)有重大變更,甲方未及時通知乙方,使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關事宜。
3、不具備乙方進場條件(如:土建工程未到位),致使乙方不能按期進場開展工作。
4、未按合同規(guī)定拔付預付款,進度款而影響工程進度。
5、開始安裝前5日內(nèi),甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。
6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭動亂,空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災害。)
六、雙方職責
1、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開始施工時,甲方應提前通知乙方,并應及時據(jù)此調(diào)整合同價款。
2、甲乙方對于產(chǎn)品已安裝部分,應共同承擔負責成品的保護,甲乙雙方及其他相關施工單位都有義務保護,甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負責賠償”的原則由乙方計取賠款,并由損壞方承擔相關責任。
七、甲方職責:
1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點,并確保乙方施工期內(nèi)的需要,費用由甲方負責。
2、開通施工場地的通道,滿足乙方施工運輸?shù)男枰?/p>
3、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規(guī)劃等相關部門征收的本項的其它費用。
4、甲方負責處理協(xié)調(diào)好與本項工程有關的部門關系,并確保不因國家相關部門的干預而影響乙方施工,否則造成的停工及損失由甲方負責。
5、在施工過程中,甲方與本工程無關的'人員未經(jīng)乙方同意,不得擅自進入乙方施工現(xiàn)場,否則造成人員傷亡由甲方負責。
八、乙方職責:
1、乙方根據(jù)甲方要求,將所帶的資料、工量及人員進入施工現(xiàn)場。
2、乙方在施工過程中,隨時接受甲方領導的監(jiān)督、檢查,乙方應給予積極的配合,對于乙方工程質(zhì)量不合格的部位應立即返工或修改,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方自行承擔。
3、負責產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間,要做到安全第一,如果說出現(xiàn)因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方承擔,甲方不負任何責任。
4、遵守地方法規(guī)以及政府相關行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。
5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件。
九、土建方應配合的相關事宜:
1、提供現(xiàn)場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關數(shù)據(jù)及位置。
2、提供土建施工進度計劃,以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期:
在乙方人員、設備材料進入施工現(xiàn)場第二天起計為施工工期,日歷天數(shù)工期 天,如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延。
十一、合同爭議、合同的生效與終止:
(一)爭議:
甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方,可先行協(xié)商,協(xié)商不成時,由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效,于甲方支付款項完畢,乙方將工程整體移交給甲方后,除保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿,甲方支款項完畢后,保修條款自然終止。
十二、交工質(zhì)量保修承諾
1、交工質(zhì)量保修承諾工程整體移交給甲方使用后,我方在保修期內(nèi)提供免費保修服務。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的因素,如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問題,乙方可及時派人維修、更換、相關費用由甲方承擔。
3、保修期滿后,乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務,做到定期回訪,及時處理使用中出現(xiàn)的問題。
十三、其它約定:
1、標的物(即工程所含內(nèi)容的所有項目)所有權(quán)自工程款結(jié)清時開始轉(zhuǎn)移,如甲方未結(jié)清工程款,標的物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時,須出據(jù)帶有財務紅章的收據(jù)或發(fā)票,甲方撥付工程款時須以匯票(或轉(zhuǎn)帳支票主)的形式轉(zhuǎn)入乙方公司指定的帳戶,且甲方確保支票內(nèi)容填寫正確完整,否則,由此引起的相關問題由責任方承擔。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設計的并由甲方簽字蓋章認可后的圖紙。
4、結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設計,甲方除提供設計院的正式圖紙外,設計網(wǎng)架的懸掛物等,如燈飾內(nèi)裝部分必須告知乙方,否則出現(xiàn)問題自負。
5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙,相關費用由甲方承擔。
6、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注:
代表人: 代表人:
代理人: 代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶行: 開戶行:
帳號: 帳號:
承攬加工合同2
甲方:_______________________
乙方:_______________________
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:
甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。
第二條:
質(zhì)量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:
1、質(zhì)量標準和要求:模具生產(chǎn)的質(zhì)量標準按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設計、制造模具。
(2)合格模具定義:
、倌>弑仨毞辖(jīng)甲方確認后的模具結(jié)構(gòu)圖;
、谀>弑仨毶a(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
、勰>邏勖仨毞媳竞贤诹鶙l之規(guī)定。
2、驗收方法(標準):
、侔醇追降膱D紙和技術(shù)要求執(zhí)行。
②模具結(jié)構(gòu)必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙。
3、驗收地點:在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條:
原材料來源
1、原材料來源:模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料,以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
第四條:
交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進行試模、送樣,并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點:甲方指定場所________________________。
3、交貨時間:乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經(jīng)甲方書面形式確認后,交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。
第五條:
本合同模具總金額為_______萬元,共_______套模具。
貨款結(jié)算時間及方法:_____________________。
付款方式:簽訂合同預付_______%,試模合格交付使用_______個月內(nèi)付_______%。
第六條:
技術(shù)資料提供及保管:
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術(shù)要求及有關標準。
2、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執(zhí)行。
第七條:
質(zhì)量異議/違約責任:
1、對于乙方供應的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問題,甲方必須以書面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方,并對乙方供應的產(chǎn)品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產(chǎn)品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務,則視為接受甲方的'處理意見。
3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執(zhí)行。
第八條:
其他:
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始,所有權(quán)為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術(shù)資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》I中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款(3)規(guī)定執(zhí)行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。
6、本合同委托項目,乙方不得轉(zhuǎn)發(fā)包給第三者,否則,甲方將取消其供應商資格,如因此引發(fā)了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條:
雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟合同鑒定機關查實證明,可免予承擔民事責任。
第十條:
合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效。本合同權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條:
本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,由雙方進行協(xié)商調(diào)解。協(xié)商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條:
本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:_______________________
委托代理人:_______________________
地址:_______________________
電話:_______________________
開戶銀行:_______________________
賬號:_______________________
_________年____月____日
乙方:_______________________
委托代理人:_______________________
地址:_______________________
電話:_______________________
開戶銀行:_______________________
賬號:_______________________
_________年____月____日
承攬加工合同3
承攬方(甲方):____________________________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方(乙方):____________________________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
風險提示:
加工承攬業(yè)務切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。
如果質(zhì)量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
風險提示:
定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔承攬方產(chǎn)生的窩工、設備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關損失。
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的.定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
風險提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區(qū)別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
風險提示:
運輸方式一般由需方提出,也可協(xié)商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具?偟囊笫沁\費低、運速快、貨物安全到達。
注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具,由此造成的損失,應由哪一方承擔賠償責任。
此外,運輸費用的負擔,應結(jié)合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。
第十條轉(zhuǎn)包
風險提示:
在承攬合同中,承攬人如必須與第三人合作才能按時交付工作成果,應當在合同中與定作人進行協(xié)商約定。在未經(jīng)定作人同意的前提下,擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的,定作人有權(quán)解除合同。
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
。1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
。2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權(quán)解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按(____)項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,正副本具有同等法律效力。
定作方:
代表人:
______年____月____日
承攬方:
代表人:
_______年____月____日
承攬加工合同4
合同編號:
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。
第二條:制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣 元)計取
注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架 ,規(guī)格型號:高xx年 月 日前全部交貨。
、、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
、、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條 書架安裝及驗收與售后服務
、、乙方對制作的書架進行安裝;
、、經(jīng)乙方安裝的書架,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在 日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除 %做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術(shù)要求驗收);
、、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題, 年內(nèi)免費進行保修,超過 年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的,需付工本費;
、、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結(jié)算方式、期限及安裝費用
、、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內(nèi),甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
、、乙方交貨后 5日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后 5日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。
④、剩余的合同標的額 0%價款,作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2%的違約金;
、、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付 %的違約金。
第九條:乙方違約責任
、、乙方未按甲方的`質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金;
、、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 %的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條:附則
、、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱)(蓋章) 承包方(全稱)(蓋章)
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經(jīng) 辦 人: 經(jīng) 辦 人:
單位地址: 單位地址:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
郵政編碼: 郵政編碼:
___年___月___日
承攬加工合同5
委托單位:(以下簡稱甲方)
加工單位:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,特訂立本合同。
第一條:甲方自年月日起委托乙方為甲方生產(chǎn)加工產(chǎn)品。
第二條:加工方式
(1)(乙方自備材料),乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量的,甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨,并由乙方承擔相關全部損失。如甲方有指定材料供應商的,乙方必須按指定采購,否則甲方將拒收貨品,并有權(quán)利向乙方索取一切相關損失的賠償。
(2)(甲方提供材料,明確規(guī)定原材料的消耗定額)甲方按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對返修的產(chǎn)品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品,并有權(quán)利向乙方索取一切相關損失的賠償。
第三條:乙方受甲方委托為甲方生產(chǎn)加工鞋類產(chǎn)品,乙方必須嚴格按照確認樣品和甲方質(zhì)檢人員的合理要求來組織生產(chǎn)。如品質(zhì)達不到要求,甲方將拒收貨品,并有權(quán)利向乙方索取一切相關損失的賠償。
第四條:甲方需要乙方生產(chǎn)之產(chǎn)品的.品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝、交貨期等要求由甲方另行提供,雙方確認后乙方必須按期出貨,如延期出貨,乙方需承擔所有損失。
第五條:甲方提供給乙方用于生產(chǎn)的所有資料(包括楦頭、款式、材料、包裝、商標等)
乙方必須妥善保管和使用,以免給其他個人或公司所利用,更不能用甲方提供的資料修改或直接生產(chǎn)給甲方以外的個人或公司,否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬元的損失。
第六條:付款:每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對賬,甲方在對賬當月15日前付清。
第七條:甲、乙任何一方如確因戰(zhàn)爭或嚴重自然災害等不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男校糠致男泻贤睦碛,?jīng)雙方協(xié)商確認一致后,免予承擔違約責任。
第八條:本合同在執(zhí)行中,如發(fā)生爭議,雙方應本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,向廣州市仲裁委員會申請仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。
第九條:本合同自簽訂之日起生效,合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項,雙方協(xié)商解決,具有本合同同等效力。本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
委托單位(甲方):(蓋章)加工單位(乙方):(蓋章)
法定代表人:法定代表人:
地址:地址:
電話:電話:
承攬加工合同6
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量
第二條加工成品質(zhì)量要求:
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1、原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、承攬方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價款的%),在加工量達到%,定作方付給承攬方元(即總價款的%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%),預留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其它
(如:根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2。根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的.,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
7、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
8、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
9、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
3、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
4、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
5、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
6、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)
代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)
地址:地址:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
____年___月___日訂
承攬加工合同7
承攬方:以下簡稱甲方
定作方:以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
品名規(guī)格(長,寬,高cm)單位數(shù)量備注
玻璃柜臺130x40x90件120
塑料臺面柜臺180x100x95件10其中不帶抽屜
玻璃臺面柜臺180x100x95件20
棉布貨架180x40x200件10
大百貨電器貨架180x80x200件5
小百貨貨架180x50x200件80
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.
甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:
按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:
本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:
一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔:
由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔:
由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).
甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:
乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的.違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,或向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方:(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
年 月 日
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
年 月 日
承攬加工合同8
合同編號:_______________
甲方(定作方):__________公司
乙方(承攬方):__________
鑒于:為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號 產(chǎn)品;乙方系專業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況:
1.1 品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替 )
1.2 規(guī)格:(應寫明定作物具體的規(guī)格型號,技術(shù)要求復雜或特殊的,可以寫明按照甲方提供的技術(shù)圖紙定做,并將技術(shù)圖紙作為合同附件)
1.3 數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位 )
1.4 備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第二條 合同價款
2.1 合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2 付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結(jié)等其他方式,建議貨到付款,以作為產(chǎn)品質(zhì)量責任的牽制)
2.3 付款時間:(寫明年、月、日)
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準:
3.1 質(zhì)量要求:(應明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準或者甲方具體要求,必須要寫全稱)
3.2 技術(shù)標準:(技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))
3.3 以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權(quán)對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)
4.3 甲方于________年____月____日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起____日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后____日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權(quán)解除本合同,乙方承擔相應的賠償責任。
第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供和保密
5.1 甲方負責提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2乙方在依照甲方的`要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起____日內(nèi)回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權(quán)停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對承攬物的技術(shù)性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術(shù)資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術(shù)的器材、取走與甲方技術(shù)有關的物件;不得直接或間接地向任何
第三人意或過失泄露甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得允許(出借、贈與、出租、轉(zhuǎn)讓等處分甲方技術(shù)的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何
第三人使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得復制或公開包含甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)的文件或文件副本;未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得將甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)用于自身技術(shù)、設備的升級或研發(fā)。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣或乙方技術(shù)圖紙標準進行驗收)
6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后____日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,甲方有權(quán)要求退還。
6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明為準。質(zhì)量檢驗機構(gòu)由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間: (寫明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點: (寫明詳細地址不可省略)
7.2 雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的39;,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔:
8.1 包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
8.2 費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔 )
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由 (如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔。
第十條 定作物的保修
10.1 定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止 )
10.2 在保修期內(nèi)乙方提供保修服務。
第十一條 定金及預付款
11.1 甲方向乙方交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2 甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3 甲方向乙方交付預付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4 甲方向乙方交付預付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條 乙方的違約責任:
12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質(zhì)論價;不同意接受的,應當負責修理或調(diào)換,并承擔 元每件的違約金。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的_____%違約金。延期交貨超過____日的,甲方有權(quán)解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任:
13.1 超過合同約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。
13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.4 其它違約責任: (如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第十四條 爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者
二)種方式解決:
一)向(具體寫明仲裁委員會的確切名稱,如:不能將“深圳仲裁委員會”寫為“____市仲裁委員會”)仲裁委員會申請仲裁。
二)向(根據(jù)有利于我方的原則,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其
一)人民法院起訴。
第十五條 本合同簽訂地點 (應詳細填寫合同簽訂的地點,如:________區(qū))
第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式_____份,雙方各執(zhí)_____份。
甲方(章):__________乙方(章):__________
法定代表人:________法定代表人:________
委托代理人:_________委托代理人:__________
地址:_______________地址:_______________
電話:_______________電話:_______________
承攬加工合同9
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的'項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期:
項目:
產(chǎn)品名稱:
規(guī)格單位:
數(shù)量單價(元):
總價(元):
交貨日期:
一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬_____________萬_____萬合計_______萬。
2.質(zhì)量標準:
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結(jié)算方式:
7.違約責任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:_________________
_________年________月______日
承攬加工合同10
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《_____》的有關規(guī)定,本著平等互利、協(xié)商一致的'原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、項目概況
1、項目名稱:
2、項目地點:
二、設備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價
序號 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價:元/m2 備注
1 鋼質(zhì)防火門 甲級
2 乙級
3 丙級
合計:(樘)?O_________元/?O=元。
114樘/363.06?O
金額(大寫): (不含稅)
注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內(nèi)填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。
三、交貨日期:
根據(jù)現(xiàn)場進度交貨。
四、交貨地點:
工地現(xiàn)場。
五、技術(shù)質(zhì)量要求:
1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標準GB12955-20_________。
2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式:
含運輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂后,預付總貨款的%,貨物全部進場,再付總貨款的%,安裝完畢再付總價的%,剩余%為質(zhì)保,質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
八、售后服務承諾
。裕
九、違約責任
1、按《_____》的相關規(guī)定執(zhí)行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
代理人:
代理人:
電話:
電話:
年 月 日
年 月 日
承攬加工合同11
簽定日期:_______年____月____日
定作方(甲方):______________
電話:________________________
承攬方(乙方):______________
電話:________________________
經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
品名
規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額
定作方供應原材料:
原材料
規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:______________________________________________。
2.產(chǎn)品檢驗標準和方法:__________________________________________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________________________________。
4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限:____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
承攬加工合同12
承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1。(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2。(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3。交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2。承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3。定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1。按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2。定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3。當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1。交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2。交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的.運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1。向仲裁機關申請仲裁;
2。向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬加工合同13
訂立合同雙方:
承攬方:_________
定作方:_________
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長,寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的.責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,或向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方:_________
代表人:_________
地址:_________
電話:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
乙方:_________
代表人:_________
地址:_________
電話:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
日期:_________
承攬加工合同14
承攬方:以下簡稱甲方
定作方:以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
1,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
4,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
1,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2,甲方交付定作物的.數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的’,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
5,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
6,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責任
1,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
3,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,或向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于____年___月___日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:____縣木具廠(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話:
開戶銀行:____縣支行營業(yè)所
帳號:
乙方:____縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:____縣支行
帳號:
____年___月___日
承攬加工合同15
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,本著平等互利、協(xié)商一致的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、項目概況
1、項目名稱:
2、項目地點:
二、設備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價
序號 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價:元/m2 備注
1 鋼質(zhì)防火門 甲級
2 乙級
3 丙級
合計:(樘)㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額(大寫): (不含稅)
注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內(nèi)填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。
三、交貨日期:根據(jù)現(xiàn)場進度交貨。
四、交貨地點:工地現(xiàn)場。
五、技術(shù)質(zhì)量要求:
1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標準GB12955-20xx。
2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式:
含運輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂后,預付總貨款的%,貨物全部進場,再付總貨款的%,安裝完畢再付總價的%,剩余%為質(zhì)保,質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
八、售后服務承諾
1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計算,質(zhì)保十二個月。在質(zhì)保期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負責免費維修。質(zhì)保期過后,所有產(chǎn)品實行終身售后服務,只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《合同法》的'相關規(guī)定執(zhí)行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
【承攬加工合同】相關文章:
加工承攬合同06-13
承攬加工合同06-13
關于承攬加工合同02-24
有關承攬加工合同02-23
門窗承攬加工合同03-14
房屋加工承攬合同03-18
委托加工承攬合同03-19
最新加工承攬合同03-19
家具承攬加工合同03-16
機械加工承攬合同03-21