- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
關(guān)于承攬加工合同(通用12篇)
在人們愈發(fā)重視契約的社會中,能夠利用到合同的場合越來越多,合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,嚴格履行義務(wù)。合同有不同的類型,當然也有不同的目的,以下是小編為大家收集的關(guān)于承攬加工合同,歡迎大家分享。
關(guān)于承攬加工合同1
承攬方:____________________________________
地址:____________
郵碼:____________
電話:____________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
定作方:____________________________________
地址:____________
郵碼:____________
電話:____________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的`,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的_
___%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____
關(guān)于承攬加工合同2
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長,寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的.違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值
。常埃サ倪`約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開戶銀行:××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號:104750
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號
電話:33.7347
開戶銀行:××縣支行
帳號:003485
一九八五年一月二十五日
關(guān)于承攬加工合同3
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結(jié)本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
1、名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。
2、數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產(chǎn)品出廠的.運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當?shù)倪\輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
6、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
1、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構(gòu)解決。
2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:
蓋章:
簽約人:
職務(wù):
電話號碼:
已方:
蓋章:
簽約人:
職務(wù):
電話號碼:
時間: 年 月 日
關(guān)于承攬加工合同4
簽定日期:xx年xx月xx日
定作方(甲方):xxxx
電話:xxxxxx
承攬方(乙方):xxxx
電話:xxxxxx
經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
品名
規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額
定作方供應(yīng)原材料:
原材料
規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:xxxxxxxxxx。
2.產(chǎn)品檢驗標準和方法:xxxxxxxxxxxx。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:xxxxxxxx。
4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限:xxxxxxxxxxxx。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):xxxx
乙方(蓋章):xxxx
關(guān)于承攬加工合同5
訂立合同雙方:
承攬方:縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方:縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規(guī)格(長,寬,高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元。
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的`,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條 乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開戶銀行:縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號:104750
乙方:縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號
電話:33.7347
開戶銀行:縣支行
帳號:003485
關(guān)于承攬加工合同6
承攬方(甲方):xx定作方(乙方):xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條
甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條
加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條
加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條
乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條
原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條
加工費結(jié)算辦法與時間
第七條
乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
。ㄒ唬┘追剑
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
。ǘ┮曳剑
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。
一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在xx天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的.文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:xx。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應(yīng)責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第xx種方式解決:
。1)提交xx仲裁委員會仲裁;
。2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執(zhí)xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。
承攬方(蓋章):xxxx定作方(蓋章):xxxx
法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx
地址:xxxxxx地址:xxxxxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點:xxxx簽訂地點:xxxx
關(guān)于承攬加工合同7
定作人:
簽訂地點:
承攬人:
簽訂時間:年月日
第一條 加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
加工物規(guī)格計量、報酬、交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額(大寫):
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料規(guī)格
計量
數(shù)量質(zhì)量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的'期限:
第四條 加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求:
第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件:
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點:
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條 報酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條 定作人在年月日前交定金(大寫)元。
第十四條 本合同解除的條件:
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任:
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條 其他約定事項:
定作人(章):
承攬人(章):
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:鑒(公)證機關(guān)(章)
賬號:
賬號:
經(jīng)辦人:
郵政編碼:
郵政編碼:
監(jiān)制部門:
印制單位:
關(guān)于承攬加工合同8
委托方:xx紡織器材廠(甲方)
承攬方:xxxx電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期:
項目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬xxxx萬xx萬淬火綜條支xx萬萬xx萬合計
2.質(zhì)量標準:
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的`技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之xx,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結(jié)算方式:
xxxx。
7.違約責任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實際損失賠償。
甲方:xx紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)xxxx
地址:xxxxxx
銀行帳號:xxxx乙方:xxxx電鍍廠
法定代表人:(蓋章)xxxx
地址:xxxxxx
銀行帳號:xxxxxxxx年xxxx月xx日
關(guān)于承攬加工合同9
合同編號:
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯(lián)絡(luò)人:
聯(lián)系電話:
定作人機構(gòu)地址:
傳真電話:
承攬人:(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人:
簽約人:
承攬人營業(yè)執(zhí)照:生產(chǎn)報刊亭許可證明:
承攬人機構(gòu)地址:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
帳戶:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬元。
第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
1、
2、
3、
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、 報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
、、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。
、凇⒓追津炇詹捎脴悠夫炇张c成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗 。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
、、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
、、包裝運輸:乙方在交貨時,應(yīng)對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)
、佟⒁曳綄χ谱鞯膱罂みM行安裝;
、、經(jīng)乙方安裝的報刊亭,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____ %做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術(shù)要求驗收);
、、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題,_____年內(nèi)免費進行保修,超過_____年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的,需付工本費;
、、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用
、、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
、凇⒁曳浇回浐15日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標的.額30%的’價款,累積達到合同標的額的60%。
、、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。
、、剩余的合同標的額 5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
、、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____ ‰的違約金;
②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應(yīng)向乙方支付_____ ‰的違約金。
第九條乙方違約責任
、、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
、、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
、、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
、、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出
補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:
乙方:
簽約人:
簽約人:
簽約地點:
簽約日期:
關(guān)于承攬加工合同10
訂立合同雙方:
承攬方:_________
定作方:_________
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長,寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的',甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:_________
代表人:_________
地址:_________
電話:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
乙方:_________
代表人:_________
地址:_________
電話:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
日期:_________
關(guān)于承攬加工合同11
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī),在自愿、平等、公正的原則下,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,達成一致,特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱:輕型鋼架棚
2、工程地點:鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū),華宇塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積:61。3×44。3=2715。59平方,附工程詳單,見—3
2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0。3mm)含土建。
3、工程造價165元/㎡,總造價448072。35元。
4、付款方式:合同簽訂后甲方預付總造價30%,柱子立起再付40%,驗收后再付25%,剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。
5、土建工程結(jié)束后開始施工,天交工。(備注:除不可抗拒外因素)。年內(nèi)保證維護正常使用。
6、在施工期間,乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入保險,如發(fā)生工傷事故等事宜,由乙方從保險金中解決,不足部分由乙方承擔,甲方概不負責。
7、甲方負責水、路兩通及其費用,負責外圍治安秩序,乙方負責按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全,乙方在施工期間,電費由乙方承擔,甲方負責協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù),如一方違約,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度f元的違約金。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。
甲方:
乙方:
年月日
關(guān)于承攬加工合同12
甲方:_______________公司
法定代表人:_____________乙方:___________有限公司
代理人:_________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協(xié)議:
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務(wù),__________、__________不是乙方的員工,業(yè)務(wù)過程中未得到乙方的委托授權(quán),事后乙方已出具聲明對無權(quán)代理行為拒絕追認。
2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴,為彌補甲方的'損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣 元,甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。
3、雙方無其它經(jīng)濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方:__________________有限公司
法定代表人:____________________
乙方:__________________有限公司
代理人:________________________
__________年_______月_______日